Дело №2-8686/2017
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
[ 00.00.0000 ] г.Нижний Новгород
Нижегородский районный суд г.Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Кучеровой Ю.В., при секретаре Ильюшиной Л.М., с участием истцов Бекусовой Н.А., Липиной А.А., представителей истцов Бойко Т.В., Нихамовского К.Я., представителей ответчиков Гарцевой В.В., Аракчеевой Т.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Филиновой Н. Г., Егоровой С. А., Егорычевой Т. В., Уткина Д. Е., Пиглицина М. И., Стрелкова А. Н., Халиева О. М., Воробьева С. В., Мартыновой В. А., Чиликина В. П., Девятайкина О. А., Погожева Р. В., Глухова А. М., Румянцева С. Ф., Таркаева А. С., Калининой В. В., Гвоздевой С. Е., Войнова В. А., Шканакина В. А., Воронкова М. П., Маслова А. А., Бекусовой Н. А., Липиной А. А., Орфеева А. Ю., Зякина В. М., С.ова С. А., Басова А. С. к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области, Администрации г.Нижнего Новгорода о признании права собственности,
УСТАНОВИЛ:
Соистцы Филинова Н.Г., Егорова С.А., Егорычева Т.В., Уткин Д.Е., Пиглицин М.И., Стрелков А.Н., Халиев О.М., Воробьев С.В., Мартынова В.А., Чиликин В.П., Девятайкин О.А., Погожев Р.В., Глухов А.М., Румянцев С.Ф., Таркаев А.С., Калинина В.В., Гвоздева С.Е., Войнов В.А., Шканакин В.А., Воронков М.П., Маслов А.А., Бекусова Н.А., Липина А.А., Орфеев А.Ю., Зякин В.М., С.ов С.А., Басов А.С. обратились в суд с исковым заявлением (уточненным в порядке ст. 39 Гражданского процессуального кодекса РФ) к ответчикам Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области, Администрации города Нижнего Новгорода о признании права собственности каждого из соистцов на соответствующее помещение в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ], указав в обоснование заявленных требований, что согласие о соответствии конкретного помещения в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями»размеру доли каждого из сособственников долей в праве общей долевой собственности на указанный объект достигнуто соистцами путем заключения соглашения о соответствии помещений от [ 00.00.0000 ] .
Соистцы просят суд признать право собственности Филиновой Н. Г. на помещение, состоящее из комнаты [ № ] площадью 50,6 кв.м. на четвертом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Егоровой С. А. на помещение, состоящее из комнаты [ № ] площадью 51,7 кв.м. на пятом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Егорычевой Т. В. на помещение, состоящее из комнаты [ № ] площадью 24,4 кв.м. на четвертом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Уткина Д. Е. на помещение, состоящее из комнаты [ № ]площадью 39,5 кв.м. на пятом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Пиглицина М. И. на помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 51,6 кв.м. на пятом этаже, [ № ] площадью 50,2 кв.м.на пятом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Стрелкова А. Н. на помещение, состоящее из комнаты [ № ] площадью 78,5 кв.м. на четвертом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Халиева О. М. на помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 50,5 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 119,2 кв.м. на первом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Воробьева С. В. на ? помещения, состоящего из комнаты [ № ] площадью 103,5 кв.м. на пятом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Мартыновой В. А. на помещение, состоящее из комнаты [ № ] площадью 28,2 кв.м. на третьем этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Чиликина В. П. на ? помещения, состоящего из комнаты [ № ] площадью 103,5 кв.м. на пятом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Девятайкина О. А. на ? помещения, состоящего из комнат [ № ] площадью 154 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 39,1 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 52,7 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 3,4 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 3,5 кв.м. на первом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Погожева Р. В. на ? помещения, состоящего из комнат [ № ] площадью 154 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 39,1 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 52,7 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 3,4 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 3,5 кв.м. на первом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Глухова А. М. на помещение, состоящее из комнаты [ № ]а площадью 82,2 кв.м. на четвертом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Румянцева С. Ф. на помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 28,8 кв.м. на третьем этаже, [ № ]а площадью 9,9 кв.м на третьем этаже; на помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 3,4 кв.м., [ № ] площадью 65,8 кв.м., [ № ] площадью 21,3 кв.м., [ № ] площадью 24,2 кв.м. на четвертом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Таркаева А. С. на помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 28 кв.м. на пятом этаже, [ № ] площадью 50,5 кв.м на пятом этаже, [ № ] площадью 3,4 кв.м. на пятом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Калининой В. В. на помещение, состоящее из комнаты [ № ]а площадью 52,5 кв.м. на третьем этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Гвоздевой С. Е. на помещение, состоящее из комнаты [ № ] площадью 18,7 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 7,7 кв.м на первом этаже, [ № ] площадью 18,6 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 11,4 кв.м. на первом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Войнова В. А. на ? помещения, состоящего из комнаты [ № ] площадью 51,7 кв.м. на четвертом этаже; ? помещения на втором этаже, состоящего из комнат [ № ] площадью 7,8 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 3,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 3,3 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 102,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,1 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 26,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 29,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 36,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 8,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,3 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 14,1 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ] признать право собственности Шканакина В. А. на ? помещения, состоящего из комнат [ № ] площадью 5,8 кв.м. в подвале, [ № ] площадью 7,2 кв.м. в подвале, [ № ] площадью 6,7 кв.м. в подвале, [ № ] площадью 512,9 кв.м. в подвале, [ № ] площадью 8,1 кв.м. в подвале; ? помещения на втором этаже, состоящего из комнат [ № ] площадью 7,8 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 3,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 3,3 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 102,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,1 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 26,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 29,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 36,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 8,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,3 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 14,1 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже; помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 51,5 кв.м. на третьем этаже, [ № ] площадью 79,4 кв.м. на третьем этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Воронкова М. П. на ? помещения, состоящего из комнат [ № ] площадью 5,8 кв.м. в подвале, [ № ] площадью 7,2 кв.м. в подвале, [ № ] площадью 6,7 кв.м. в подвале, [ № ] площадью 512,9 кв.м. в подвале, [ № ] площадью 8,1 кв.м. в подвале в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Маслова А. А. на ? помещения, состоящего из комнаты [ № ] площадью 51,7 кв.м. на четвертом этаже; ? помещения, состоящего из комнат [ № ] площадью 7,8 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 3,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 3,3 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 102,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,1 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 26,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 29,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 36,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 8,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,3 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 14,1 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Бекусовой Н. А. на ? помещения, состоящего из комнат [ № ] площадью 7,8 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 3,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 3,3 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 102,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,1 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 26,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 29,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 36,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 8,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,3 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 14,1 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже; помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 25,7 кв.м. на четвертом этаже, [ № ]а площадью 25 кв.м. на четвертом этаже; помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 24,1 кв.м. на пятом этаже,[ № ]а площадью 24,1 кв.м. на пятом этаже; помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 98,9 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 3,3 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 3,3 кв.м. на шестом этаже,[ № ] площадью 18,3 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 31 кв.м. на шестом этаже,[ № ] площадью 39,9 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 24,8 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 10,5 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 12,8 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 11,2 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 42,8 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 9,1 кв.м. на шестом этаже,[ № ] площадью 14,6 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 3,5 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 2,3 кв.м. на шестом этаже,[ № ] площадью 2,3 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 12,4 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 18,5 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 18,3 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 19,6 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 18,7 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 38,6 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 53,4 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 46,3 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 3,4 кв.м. на шестом этаже; помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 7,2 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 34,5 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 76,4 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 23,1 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 28,6 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 49,4 кв.м. на седьмом этаже, [ № ]а площадью 9,6 кв.м. на седьмом этаже, [ № ]б площадью 9,2 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 16,4 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 12,9 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 17,3 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 8,3 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 7,8 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 24,1 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 24,1 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 22,7 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 47,8 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 24,4 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 24 кв.м. на седьмом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Липиной А. А. на помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 18,4 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 9,3 кв.м на первом этаже, [ № ] площадью 9,4 кв.м. на первом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Орфеева А. Ю. на помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 37,4 кв.м. на третьем этаже, [ № ]а площадью 4,3 кв.м на третьем этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Зякина В. М. на помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 51,5 кв.м. на третьем этаже, [ № ]а площадью 27,9 кв.м на третьем этаже, [ № ] площадью 48.1 кв.м. на третьем этаже, [ № ]а площадью 59,4 кв.м. на третьем этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности С.ова С. А. на помещение, состоящее из комнаты [ № ] площадью 22,5 кв.м. на четвертом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ]; признать право собственности Басова А. С. помещение, состоящее из комнаты [ № ] площадью 51.7 кв.м. на пятом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
В обоснование заявленных исковых требований соистцы указывают, что в период с [ 00.00.0000 ] в целях завершения строительством объекта «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями»учреждено Товарищество собственников недвижимости «[ адрес ]», членами которого являются соистцы. Начиная с [ 00.00.0000 ] Товарищество собственников недвижимости «[ адрес ]» за счет взносов дольщиков осуществило достройку объекта незавершенного строительства и подключение объекта к сетям инженерной инфраструктуры. Строительная готовность объекта составляет 90%.
Письмом [ № ] от [ 00.00.0000 ] Администрация города Нижнего Новгорода в очередной раз отказала в продлении разрешения на строительство Объекта, поскольку он не соответствует ранее выданному разрешению на строительство.
Несмотря на неоднократные обращения в Администрацию города Нижнего Новгорода, департамент архитектуры Нижегородской области (с [ 00.00.0000 ] полномочия снова переданы в г.Н.Новгород), ТУ Росимущества, до настоящего времени разрешение на строительство объекта не продлено, что является препятствием к вводу объекта «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» в эксплуатацию во внесудебном порядке.
Согласно Заключению Управления экспертных работ ФГБОУ высшего профессионального образования ННГАСУ от [ 00.00.0000 ] Объект исследования «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ] соответствует: проектным решениям и строительным нормам и правилам; государственным экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и требованиям; требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, и может быть допущен к незамедлительной эксплуатации по проектному назначению. Товариществом собственников недвижимости «[ адрес ]» заключены договоры на поставку ресурсов в здание (тепло, электроэнергия и вода), здание эксплуатируется.
Соистцы полагают, что в силу ст. 213, 218 Гражданского кодекса Российской Федерации у них возникло право собственности на помещения в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями», которое подлежит защите единственно возможным способом защиты права, а именно путем признания судом права собственности соистцов на помещения в указанном объекте.
Представители соистцов Т.В.Бойко, К.Я. Нихамовский, истцы Филинова Н.Г., Бекусова Н.А., Липина А.А.поддержали заявленные исковые требования, просят суд их удовлетворить.
Представителями соистцов Т.В.Бойко, К.Я. Нихамовский заявлено ходатайство об отнесении расходов по уплате государственной пошлины на соистцов.
Истцы Егорова С.А., Егорычева Т.В., Уткин Д.Е., Пиглицин М.И., Стрелков А.Н., Халиев О.М., Воробьев С.В., Мартынова В.А., Чиликин В.П., Девятайкин О.А., Погожев Р.В., Глухов А.М., Румянцев С.Ф., Таркаев А.С., Калинина В.В., Гвоздева С.Е., Войнов В.А., Шканакин В.А., Воронков М.П., Маслов А.А., Бекусова Н.А., Липина А.А., Орфеев А.Ю., Зякин В.М., С.ов С.А., Басов А.С., извещенные о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явились.
Представитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области Аракчеева Т.М. (по доверенности) полагает, что Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области является ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку между ним и соистцами отсутствует спор о праве собственности на помещения в объекте незавершенного строительства. В судебном заседании представитель ответчика указал, что удовлетворение исковых требований соистцов по настоящему делу не нарушает прав и законных интересов Российской Федерации как собственника земельного участка с кадастровым номером [ № ].
Представитель Администрации города Нижнего Новгорода Гарцева В.В. (по доверенности) полагает, что Администрация города Нижнего Новгорода является ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку не является застройщиком объекта незавершенного строительства. В судебном заседании представитель ответчика указал, что удовлетворение исковых требований соистцов по настоящему делу не нарушает прав и законных интересов Администрации города Нижнего Новгорода.
Представители Товарищества собственников недвижимости «[ адрес ]» В.В.Маслов, Н.Г.Филинова поддержали исковые требования по мотивам, изложенным в отзыве на исковое заявление, просят суд их удовлетворить. Указали, что Товариществом собственников недвижимости «[ адрес ]» были предприняты все необходимые меры для завершения строительством и ввода объекта «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» в эксплуатацию, однако ввод объекта в эксплуатацию силами ТСН «[ адрес ]» во внесудебном порядке невозможен ввиду многочисленных отказов государственных органов в продлении разрешения на строительство из-за отсутствия действующих градостроительных регламентов и невозможности изменения собственником участка вида разрешенного использования (исх.[ № ] от [ 00.00.0000 ] ). Государственными органами не учтено, что еще [ 00.00.0000 ] Постановлением главы города Нижнего Новгорода [ № ] были назначены и проведены публичные слушания, по итогам которых был изменен вид разрешенного использования.
Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие соистцов, обеспечивших явку в судебное заседание своих представителей.
Выслушав представителей соистцов, ответчиков, третьего лица, исследовав и оценив собранные по делу доказательства, установив юридически значимые обстоятельства по делу, суд считает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.
Как следует из материалов дела, распоряжением Администрации города Нижнего Новгорода от [ 00.00.0000 ] [ № ] ГУ «Дирекция по строительству Нижегородского фармацевтического завода» разрешено строительство стоянки. Рабочий проект «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов» предусматривал 2 этажа стоянки и 3й этаж хозяйственные помещения.
[ 00.00.0000 ] между Администрацией города Нижнего Новгорода и государственным учреждением «Дирекция по строительству Нижегородского фармацевтического завода» был заключен договор [ № ] аренды земельного участка, который впоследствии продлялся до [ 00.00.0000 ] путем принятия постановления Администрации города [ № ] от [ 00.00.0000 ] , повторно продлялся до [ 00.00.0000 ] путем заключения Дополнительного соглашения от [ 00.00.0000 ] к Договору [ № ] от [ 00.00.0000 ]
Администрацией города Нижнего Новгорода неоднократно, итого в срок до [ 00.00.0000 ] , разрешалось государственному учреждению «Дирекция по строительству Нижегородского фармацевтического завода» завершить строительство стоянки спецавтотранспорта для иностранных специалистов по [ адрес ], начатого на основании вышеупомянутого распоряжения главы администрации города [ № ] (Постановление [ № ] от [ 00.00.0000 ] постановление [ № ] от [ 00.00.0000 ] , постановление [ № ] от [ 00.00.0000 ] )
[ 00.00.0000 ] Постановлением главы города Нижнего Новгорода [ № ] были назначены и проведены публичные слушания, по итогам которых в Правила землепользования и застройки внесены изменения в части изменений частично зоны учреждений здравоохранения ЦС-1 по [ адрес ] на зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2, завершение строительства стоянки автотранспорта под офисный центр.[ 00.00.0000 ] Заключением [ № ] Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Нижнего Новгорода согласована корректура проекта «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями по [ адрес ], которая предусматривает здание 7 этажей + подвал, площадь застройки 849,56 кв.м.
[ 00.00.0000 ] ГАУ Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» было утверждено положительное заключение государственной экспертизы [ № ] объекта капитального строительства «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями по [ адрес ]
Строительство административного здания осуществлялось обществом с ограниченной ответственностью «ГрандСтрой» на основании договора [ № ] генерального подряда на строительство стоянки спецавтотранспорта для иностранных специалистов от [ 00.00.0000 ] в редакции Дополнительного соглашения [ № ] от [ 00.00.0000 ] , заключенного с ГУ «Дирекция по строительству Нижегородского фармацевтического завода».
[ 00.00.0000 ] на основании соглашения от [ 00.00.0000 ] о приостановлении строительства «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями по [ адрес ] зарегистрировано право собственности ООО «ГрандСтрой» на объект незавершенного строительства «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями (степень готовности 90%)».
Дополнительным соглашением от [ 00.00.0000 ] стороны пришли к соглашению о возобновлении строительства Объекта.
[ 00.00.0000 ] между ГУ «Дирекция по строительству Нижегородского фармацевтического завода» и ООО «ГрандСтрой» заключено соглашение о перенайме земельного участка с кадастровым номером [ № ], договор о передаче прав и обязанностей заказчика-застройщика по строительству Объекта.
Решением Нижегородского районного суда от [ 00.00.0000 ] по делу [ № ] признано право собственности Филиновой Н.Г. на долю в праве собственности на объект
[ 00.00.0000 ] во исполнение решения Арбитражного суда Нижегородской области [ № ] от [ 00.00.0000 ] между ООО «ГрандСтрой», Филиновой Н.Г. и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области заключен договор аренды земельного участка под объектом незавершенного строительства (кадастровый [ № ])сроком на 49 лет.
Права и обязанности по договору аренды земельного участка от [ 00.00.0000 ] переданы Товариществу собственников недвижимости «Родионова 192Д» по соглашению о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от [ 00.00.0000 ]
Право собственности каждого из соистцов на долю в праве общей долевой собственности на объект «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями по [ адрес ] подтверждается материалами дела.
Соглашением о соответствии помещений от [ 00.00.0000 ] оформлено согласие соистцов о соответствии конкретного помещения в объекте незавершенного строительства размеру доли каждого из соистцов в праве общей долевой собственности на объект незавершенного строительства «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями по [ адрес ].
На момент рассмотрения настоящего спора степень готовности объекта незавершенного строительства «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями по [ адрес ] составляет 100 %.
Описание конструктивных элементов здания и экспликация к плану строений содержатся в техническом паспорте здания от [ 00.00.0000 ]
В отношении объекта «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями по [ адрес ] товариществом собственников недвижимости «[ адрес ]» заключены договор теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения [ № ] от [ 00.00.0000 ] договор на отпуск воды и прием сточных вод от [ 00.00.0000 ] с приложениями; соглашение [ № ] о возмещении расходов по оплате электроэнергии от [ 00.00.0000 ] ; договор [ № ] на техническое обслуживание инженерных коммуникаций здания по [ адрес ] от [ 00.00.0000 ]
Согласно представленному соистцами заключению Управления экспертных работ ФГБОУ высшего профессионального образования ННГАСУ от [ 00.00.0000 ] Объект исследования «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ] соответствует: проектным решениям и строительным нормам и правилам; государственным экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и требованиям; требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, и может быть допущен к незамедлительной эксплуатации по проектному назначению.
Согласно ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В соответствии с требованиями ст. 213 Гражданского кодекса Российской Федерации, в собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам.
Согласно ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации, право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.
Задать вопрос юристу бесплатно
Задать вопросБесплатная горячая линия Москва и область
8 499 113 08 78В соответствии со ст. 219 Гражданского кодекса Российской Федерации, право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.
На основании изложенного, суд приходит к выводу, что объект «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» является объектом, завершенным строительством силами Товарищества собственников недвижимости «[ адрес ]», возведен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на принадлежащем Товариществу собственников недвижимости «[ адрес ]» на праве аренды земельном участке, соответствует проектным решениям и предъявляемым требованиям, готов к эксплуатации.
У соистцов по настоящему делу как сособственников долей в праве общей долевой собственности на объект незавершенного строительства возникло право собственности на помещения в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями».
В силу ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты гражданских прав является признание права.
Согласно разъяснений, содержащихся в п.14 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.12.2013, в случае уклонения застройщика от заключения основного договора участия в долевом строительстве и от исполнения обязательств по вводу в эксплуатацию многоквартирного дома, фактически законченного строительством, истец, денежные средства которого привлечены для строительства дома, имеет право на признание права собственности на квартиру.
Суд приходит к выводу о том, что соистцами по настоящему делу избран надлежащий способ защиты нарушенного права. Исковые требования предъявлены к собственнику земельного участка, предоставленного в аренду для завершения строительства объекта «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» и органу, уполномоченному на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Возражения ответчиков о том, что Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области и Администрация города Нижнего Новгорода являются ненадлежащими ответчиками по делу, отклоняются как необоснованные.
Суд удовлетворяет ходатайство представителей соистцов об отнесении расходов по оплате государственной пошлины в размере 8100 руб. на соистцов.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ
Исковые требования Филиновой Н. Г., Егоровой С. А., Егорычевой Т. В., Уткина Д. Е., Пиглицина М. И., Стрелкова А. Н., Халиева О. М., Воробьева С. В., Мартыновой В. А., Чиликина В. П., Девятайкина О. А., Погожева Р. В., Глухова А. М., Румянцева С. Ф., Таркаева А. С., Калининой В. В., Гвоздевой С. Е., Войнова В. А., Шканакина В. А., Воронкова М. П., Маслова А. А., Бекусовой Н. А., Липиной А. А., Орфеева А. Ю., Зякина В. М., С.ова С. А., Басова А. С. к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области, Администрации г.Нижнего Новгорода о признании права собственности – удовлетворить.
Признать право собственности Филиновой Н. Г. на помещение, состоящее из комнаты [ № ] площадью 50,6 кв.м. на четвертом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Егоровой С. А. на помещение, состоящее из комнаты [ № ] площадью 51,7 кв.м. на пятом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Егорычевой Т. В. на помещение, состоящее из комнаты [ № ] площадью 24,4 кв.м. на четвертом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Уткина Д. Е. на помещение, состоящее из комнаты [ № ] площадью 39,5 кв.м. на пятом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Пиглицина М. И. на помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 51,6 кв.м. на пятом этаже, [ № ] площадью 50,2 кв.м.на пятом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Стрелкова А. Н. на помещение, состоящее из комнаты [ № ] площадью 78,5 кв.м. на четвертом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Халиева О. М. на помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 50,5 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 119,2 кв.м. на первом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Воробьева С. В. на ? помещения, состоящего из комнаты [ № ] площадью 103,5 кв.м. на пятом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Мартыновой В. А. на помещение, состоящее из комнаты [ № ] площадью 28,2 кв.м. на третьем этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Чиликина В. П. на ? помещения, состоящего из комнаты [ № ] площадью 103,5 кв.м. на пятом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Девятайкина О. А. на ? помещения, состоящего из комнат [ № ] площадью 154 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 39,1 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 52,7 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 3,4 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 3,5 кв.м. на первом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Погожева Р. В. на ? помещения, состоящего из комнат [ № ] площадью 154 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 39,1 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 52,7 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 3,4 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 3,5 кв.м. на первом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Глухова А. М. на помещение, состоящее из комнаты [ № ]а площадью 82,2 кв.м. на четвертом этажев объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Румянцева С. Ф. на помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 28,8 кв.м. на третьем этаже, [ № ]а площадью 9,9 кв.м на третьем этаже; на помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 3,4 кв.м., [ № ] площадью 65,8 кв.м., [ № ] площадью 21,3 кв.м., [ № ] площадью 24,2 кв.м. на четвертом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Таркаева А. С. на помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 28 кв.м. на пятом этаже, [ № ] площадью 50,5 кв.м на пятом этаже, [ № ] площадью 3,4 кв.м. на пятом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Калининой В. В. на помещение, состоящее из комнаты [ № ]а площадью 52,5 кв.м. на третьем этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Гвоздевой С. Е. на помещение, состоящее из комнаты [ № ] площадью 18,7 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 7,7 кв.м на первом этаже, [ № ] площадью 18,6 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 11,4 кв.м. на первом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Войнова В. А. на ? помещения, состоящего из комнаты [ № ] площадью 51,7 кв.м. на четвертом этаже; ? помещения на втором этаже, состоящего из комнат [ № ] площадью 7,8 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 3,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 3,3 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 102,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,1 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 26,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 29,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 36,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 8,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,3 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 14,1 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Шканакина В. А. на ? помещения, состоящего из комнат [ № ] площадью 5,8 кв.м. в подвале, [ № ] площадью 7,2 кв.м. в подвале, [ № ] площадью 6,7 кв.м. в подвале, [ № ] площадью 512,9 кв.м. в подвале, [ № ] площадью 8,1 кв.м. в подвале; ? помещения на втором этаже, состоящего из комнат [ № ] площадью 7,8 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 3,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 3,3 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 102,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,1 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 26,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 29,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 36,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 8,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,3 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 14,1 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже; помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 51,5 кв.м. на третьем этаже, [ № ] площадью 79,4 кв.м. на третьем этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Воронкова М. П. на ? помещения, состоящего из комнат [ № ] площадью 5,8 кв.м. в подвале, [ № ] площадью 7,2 кв.м. в подвале, [ № ] площадью 6,7 кв.м. в подвале, [ № ] площадью 512,9 кв.м. в подвале, [ № ] площадью 8,1 кв.м. в подвале в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Маслова А. А. на ? помещения, состоящего из комнаты [ № ] площадью 51,7 кв.м. на четвертом этаже; ? помещения, состоящего из комнат [ № ] площадью 7,8 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 3,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 3,3 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 102,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,1 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 26,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 29,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 36,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 8,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,3 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 14,1 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Бекусовой Н. А. на ? помещения, состоящего из комнат [ № ] площадью 7,8 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 3,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 3,3 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 102,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,1 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 25,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 26,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 29,7 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 36,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 8,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,3 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,4 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 12,9 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 14,1 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 10 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 13,6 кв.м. на втором этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на втором этаже; помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 25,7 кв.м. на четвертом этаже, [ № ]а площадью 25 кв.м. на четвертом этаже; помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 24,1 кв.м. на пятом этаже,[ № ]а площадью 24,1 кв.м. на пятом этаже; помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 98,9 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 3,3 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 3,3 кв.м. на шестом этаже,[ № ] площадью 18,3 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 31 кв.м. на шестом этаже,[ № ] площадью 39,9 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 24,8 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 10,5 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 9,5 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 12,8 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 11,2 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 42,8 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 9,2 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 9,1 кв.м. на шестом этаже,[ № ] площадью 14,6 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 3,5 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 2,3 кв.м. на шестом этаже,[ № ] площадью 2,3 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 12,4 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 18,5 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 18,3 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 19,6 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 18,7 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 38,6 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 53,4 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 46,3 кв.м. на шестом этаже, [ № ] площадью 3,4 кв.м. на шестом этаже; помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 7,2 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 34,5 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 76,4 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 23,1 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 28,6 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 49,4 кв.м. на седьмом этаже, [ № ]а площадью 9,6 кв.м. на седьмом этаже, [ № ]б площадью 9,2 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 16,4 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 12,9 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 17,3 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 8,3 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 7,8 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 24,1 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 24,1 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 22,7 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 47,8 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 24,4 кв.м. на седьмом этаже, [ № ] площадью 24 кв.м. на седьмом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Липиной А. А. на помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 18,4 кв.м. на первом этаже, [ № ] площадью 9,3 кв.м на первом этаже, [ № ] площадью 9,4 кв.м. на первом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Орфеева А. Ю. на помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 37,4 кв.м. на третьем этаже, [ № ]а площадью 4,3 кв.м на третьем этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Зякина В. М. на помещение, состоящее из комнат [ № ] площадью 51,5 кв.м. на третьем этаже, [ № ]а площадью 27,9 кв.м на третьем этаже, [ № ] площадью 48.1 кв.м. на третьем этаже, [ № ]а площадью 59,4 кв.м. на третьем этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности С.ова С. А. на помещение, состоящее из комнаты [ № ] площадью 22,5 кв.м. на четвертом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Признать право собственности Басова А. С. на помещение, состоящее из комнаты [ № ] площадью 51.7 кв.м. на пятом этаже в объекте «Стоянка спецавтотранспорта для иностранных специалистов с административными помещениями» по адресу [ адрес ];
Расходы по уплате государственной пошлины в размере 8100 рублей отнести на соистцов.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Нижегородского областного суда в течение месяца путем подачи апелляционной жалобы через Нижегородский районный суд г.Нижнего Новгорода.
Судья Кучерова Ю.В.