Решение суда № 2-1880/2017 ~ М-1482/2017

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УСТАНОВИЛ:

Шестакова Е. А. обратилась в суд с иском к Жилищно - строительному кооперативу «Соловьи» (далее - ЖСК «Соловьи», Кооператив), обществу с ограниченной ответственностью «Домбери» (далее - ООО «Домбери», Застройщик) о признании права собственности на жилое помещение квартиру № < № > (строительный)/ < № > (милицейский) площадью 79,86 кв. м., расположенную по адресу: < адрес > на 8 этаже во второй секции трехсекционного многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой по адресу: < адрес >.

В обоснование иска указано, что 25.12.2014 истец принята в члены ЖСК «Соловьи». Стоимость паевого взноса была определена в размере 3 354 120 руб. По соглашению о перемене лиц от 25.12.2014 между истцом и Корженковой В. И., а также платежным документам истец полностью оплатила требуемую сумму.

Разрешение на ввод дома в эксплуатацию выдано 15.12.2016.

Истец обращалась в адрес Кооператива о передаче квартиры. Истцом получен отрицательный ответ, в котором сообщено, что ООО «Домбери» на претензию о передаче готового объекта от 27.12.2016 не ответил.

Истец при подаче иска в качестве правового основания ссылалась на нормы п. 4 ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец просила признать право собственности на жилое помещение по адресу: квартира № < № >, площадью 79,86 кв. м., расположенную в жилом доме по адресу: < адрес >, на 8 этаже во второй секции трехсекционного многоквартирного жилого дома.

Истец в судебное заседание не явилась, направила в суд своего представителя Кузьмину И. В.

В судебном заседании представитель истца пояснила, что Застройщик ООО «Домбери», организовав Кооператив, создавал определённую схему сбора денег с граждан. Первоначально территория было выделена под строительство 5 этажного дома. Позже проект поменялся и было построено 16 этажное здание. Был заложен недобросовестный интерес. ЖСК «Соловьи» выступает в интересах граждан для приобретения ими в свою собственность жилых помещений. Каждый, выполнив свои обязательства, получает, что заложено в интересе. Представитель истца указала на злоупотребление правом, которое состоит в том, что фактически П. не избирался пайщиками и не являлся членом Кооператива. Никаких собраний не проводилось. В 2016 году был избран П2., позже появились документы о задолженности Кооператива. Права граждан,     гражданско-правовая схема была нарушена. Истцу причинен ущерб. Застройщик не вернул построенную квартиру и истец не получил возможности получить квартиру в свою собственность, квартира передана третьим лицам. Данные действия считаются незаконными, у истца есть право на данную собственность - она оплачивала первоначальную сумму.

В адрес Кооператива и пайщиков с 2013 по 2016 годы никаких документов, предложений об увеличении стоимости строительных работ не поступало. Подрядчик, выявивший в ходе строительных работ увеличение затрат для строительства, обязан согласовать стоимость и сумму, только после этого всего производить строительные работы. Подписание дополнительного соглашения могло быть на основании одобрения его общим собранием Кооператива. Сделки по продлению полномочий П., подписания им дополнительного соглашения, а так же расторжение договора, документы по передаче спорного жилого помещения являются ничтожными сделками.

Представитель истца просила применить последствия ничтожности сделок и признать за истцом право собственности на жилое помещение. Весь дом включает в себя 17000 кв. м, для пайщиков предлагается 10 000 кв.м., остальные 7000 кв. м. ООО «Техстрой» забирает себе. Весь финансовый поток был у одних и тех же лиц.

В судебном заседании представитель истца представила письменные пояснения (том 1 л. д. 237 -240), в которых ссылалась на ст. ст. 1, 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приведя нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о правоспособности жилищного кооператива, представитель истца указала, какие действия в целях постройки нового здания совершает жилищный кооператив.

Истец оформляла документы по адресу: < адрес > офис < № > по месту нахождения ООО «Домбери». Фактически деньги собрало ООО «Домбери», Кооператив не выполнял своей цели, деятельность его была незаконна и фиктивна. В действительности имели место отношения между пайщиком и Застройщиком. Пайщики оплачивали паевой взнос, у них отбиралась доверенность на председателя Кооператива.

По мнению представителя истца, руководители ЖСК «Соловьи» предприняли меры для концентрации власти в своих руках.

На внеочередном общем собрании членов ЖСК «Соловьи» 01.04.2014 присутствовали пять человек (П., А., Г., З., А2.).     На собрании утвержден список состава правления ЖСК - Г., П., А2. Протоколом собрания правления ЖСК «Соловьи» от 01.04.2014 правление продляет полномочия председателя ЖСК «Соловьи» П. на три года. Количество членов ЖСК «Соловьи» на < дд.мм.гггг > 290 человек и среди нет пайщиков А2. и П., они не могут присутствовать на собрании, принимать какие-либо решения и не могут быть избраны в правление, занимать должность председателя. Истец утверждает, что проведение собрания и заседания правления, продление полномочий председателя Кооператива, произведенное 01.04.2014, являются сделками несоответствующими требованиям закона, сделки ничтожны и не влекут юридических последствий.

Кооперативом в лице председателя П. подписывается дополнительное соглашение < № > об изменении договорной цены. В п. 3 стороны договорились внести изменения в п. 7. 1 Договора инвестирования от 26.03.2008 о том, что, все возникающие между сторонами споры они будут разрешать в Третейском суде при ООО «Финансово-правовая компания «Содействие», его решение является окончательным и оспариванию не подлежит. «Финансово-правовая компания «Содействие» организована 30.11.2009, его генеральным директором и единственным учредителем является Шевчук Г. В.

П. в протоколе допроса от 22.09.2016 указывает, что ООО "Домбери", осуществляя функции заказчика при строительстве, создавало организации в виде ЖСК. П. был оформлен в качестве председателя ЖСК в марте 2011 года по поручению А2., которая на тот период фактически исполняла функции руководителя по поручению Ш. Сам П. деятельность в качестве председателя фактически не осуществлял, был номинальным председателем. После оформления документов, дающих право доступа к расчетным счетам Кооператива флэш - карта банка ЭЦН была передана бухгалтеру ООО «Домбери».

15.01.2016 П. по акту приема - передачи документов в адрес Ш2. передавал документы ЖСК "Соловьи". В перечне передаваемых документов отсутствуют инвестиционный договор и дополнительное соглашение < № >, которым увеличилась сумма инвестиционного договора на 40 965 000 руб., нарушено право ЖСК «Соловьи», пайщиков на судебную защиту.        

В дальнейшем 22.08.2016 ООО «Домбери», ссылаясь на подписанное П. дополнительное соглашение < № > от 08.09.2015 и неоплаченную своевременно сумму долга, в одностороннем порядке уведомило ЖСК «Соловьи» о расторжении инвестиционного договора от 26.03.2008.

По мнению представителя истца, в результате недобросовестных действий объявивших себя руководителями ЖСК «Соловьи» пайщикам причинен имущественный ущерб. Спорное помещение передано ООО «Группа компаний Техстрой»

Это произошло также в результате незаконных действий со стороны группы лиц, сконцентрировавшими в своих руках все руководящие полномочия юридических лиц: ООО «Домбери», ЖСК «Соловьи», ООО «Техстрой», ООО «Группа компаний Техстрой». Незаконными и недобросовестными действиями группы лиц совершались и совершаются притворные сделки, на направленные на нарушение имущественных прав пайщиков, в том числе истца.

Истец считает себя заинтересованным лицом, так как ей причиняется имущественный вред, чем нарушаются её право на жилое помещение. В результате сделок собственником помещения стало ООО «Техстрой».

Все сделки (дополнительное соглашение < № > от 08.09.2015, протоколы об избрании председателем правления П., расторжение инвестиционного договора) были совершены с целью создания видимости законности отчуждения имущества, добросовестности приобретения имущества ООО «Техстрой», невозможности предъявления требования об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Фактически ООО «Домбери» осуществляло продажу квартир физическим лицам путем привлечения денежных средств через созданное им же ЖСК «Соловьи». Соглашение о внесении паевого взноса и соглашение о перемене лиц по сути прикрывало договор купли-продажи квартиры и являлось притворной сделкой.

Истец просит суд принять во внимание личности, которые совершали от имени ЖСК «Соловьи», ООО «Домбери», ООО «Техстрой» ООО «Группа компаний Техстрой» вышеперечисленные сделки, так как данное обстоятельство также свидетельствует о злоупотреблении правом.

Истец считает, что между ней и застройщиком ООО «Домбери» сложились инвестиционные правоотношения по строительству квартиры № < № > по ул. < адрес >, регулируемые Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», а также отношения, регулируемые Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости".

В письменных пояснениях представитель истца привела также нормы ст. ст. 382, 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, указав при этом, что Застройщик незаконно отказывается передать квартиру истцу. Согласованную сторонами денежную сумму за жилое помещение истец оплатила своевременно и в полном объеме, имеет право на получение спорного жилого помещения в собственность. Ссылаясь на нормы ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, указала, что участник долевого строительства, надлежащим образом, исполнившим свои обязательства, вправе рассчитывать на надлежащее исполнение обязательств со стороны Застройщика.

Кроме того, в обоснование своей позиции представитель истца привела судебные акты по иным спорам.

Представитель ответчика ООО «Домбери» Пономарев С. С. возражал против удовлетворения исковых требований, полагал, что Кооператив не может предать жилое помещение. Дополнительное соглашение < № > между Кооперативом и Застройщиком было подписано в 2015 году. В 2015, 2016 годах такой суммы не поступало, поэтому говорить о полном исполнении своих обязанностей Кооперативом не предоставляется возможным. Кооператив финансово не состоятелен и поэтому был расторгнут инвестиционный договор и была предложена трёхсторонняя схема оплаты, минуя Кооператив. В данный момент Шестакова Е. А. злоупотребляет своими процессуальными правами, т.к. в свое время она не воспользовалась правом присоединения к другим истцам.

Представителем ООО «Домбери» Пономарев С. С. представлены письменные возражениях на иск (том 1 л. д. 68-70), в которых пояснено,       что условия, предусмотренные для признания права собственности, установленные п. 4 ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют, спорная квартира ни Кооперативу, ни пайщику не передавалась, договор инвестирования между ООО «Домбери» и Кооперативом расторгнут 28.08.2016, до ввода объекта в эксплуатацию 15.12.2016. Основанием для расторжения явилось неисполнение обязательств по оплате договорной цены в срок, установленный дополнительным соглашением < № > от 08.09.2015 к договору инвестирования. Сумма увеличения подлежала оплате до 15.06.2016, денежных средств не поступало, договор расторгнут во внесудебном порядке согласно п. 2 дополнительного соглашения.

Факт расторжения договора подтверждается решением < данные изъяты > районного суда по делу 2-681/2017, подтверждался в ходе судебных заседаний в Арбитражном суде Свердловской области по делу № < № >/2016.

Объект находится в настоящее время во владении ООО «Техстрой», истец не вправе требовать его у ООО «Домбери», ЖСК «Соловьи».

Квалификация отношений между истцом и ООО «Домбери» в качестве Застройщика и Инвестора невозможна. По смыслу Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», он не распространяется на отношения, которые связаны с привлечением денежных средств граждан, конечной целью получения которых является получение квартиры.

Какие - либо отношения между истцом и ООО «Домбери» отсутствуют.

Действия истца носят характер злоупотребления правом.

По объекту 16 -ти этажный дом по < адрес > осенью 2016 года совместно с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Застройщиком, ООО «Техстрой», при участии представителей инициативной группы Кооператива и контроле Прокуратуры Свердловской области, Губернатор Свердловской области была разработана схема получения квартир пайщиками непосредственно от Застройщика. Это было сделано в интересах пайщиков, так как договор с Кооперативом был расторгнут. В соответствии с данной схемой более 200 пайщиков оформили в собственность жилые помещения. Истец своим необоснованным иском нарушает принцип определенности гражданско - правовых отношений.

В письменных дополнениях к возражениям (том 1 л. д. 133) представителем ООО «Домбери»     пояснено, что полная оплата пая до ввода объекта в эксплуатацию, не порождает право собственности на спорный объект, так как на тот момент данного объекта не существовало. Договор инвестирования расторгнут, так как денежные суммы от Кооператива в полном объеме по договору не поступили.

Спорный объект находится во владении ООО «Техстрой», истец не вправе требовать его у ответчиков. Квалификация отношений между истцом и ООО «Домбери» в качестве отношений Застройщика и Инвестора невозможна, исходя из смыла Федерального закона № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Какие -либо отношения между данными лицам отсутствуют.

Действия истца носят характер злоупотребления правом. Так по объекту, 16 - ти этажный многоквартирный дом, расположенный по < адрес > осенью 2016 года с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Застройщиком объекта и ООО «Техстрой» при участии представителей инициативной группы Кооператива и контроле Свердловской областной прокуратуры, Губернатора Свердловской области, была разработана схема получения квартир пайщиками непосредственно от Застройщика, это было сделано в интересах Пайщиков ЖСК «Соловьи». Это было сделано в интересах пайщиков Кооператива, так как в связи с расторжением договора инвестирования, Кооператив не мог передать членам Кооператива спорные квартиры в собственность. В соответствии с данной схемой уже более 200 бывших пайщиков Кооператива оформили в собственность жилые помещения. Истец

Представителем ответчика ООО «Домбери» представлены письменные пояснения по фактическим обстоятельствам дела (том 1 л. д. 134, 135), в которых она сообщила, что разрешение на строительство было получено ООО «Домбери» 28.05.2012, срок действия - 01.12.2012. Фактически строительные работы были начаты несколько раньше, а к декабрю 2012 года строительство было фактически заморожено ввиду отсутствия финансирования.

По просьбе Правительства Свердловской области, Министерства строительства и инфраструктуры Свердловской области ООО «Техстрой» 16.09.2013 заключило с застройщиком ООО «Домбери» договор на выполнение функций технического заказчика, возобновив строительство жилого комплекса за счет собственных и заемных денежных средств. В качестве генерального подрядчика выступило ООО «Группа компаний Техстрой».

22.10.2013 ООО «Домбери» (Застройщик) подал извещение о смене Технического заказчика и Генерального подрядчика в Управление Государственного строительного надзора Свердловской области (далее - УГСН).      УГСН было выдано 50 замечаний о нарушениях на строительстве объекта, в том числе об обстоятельстве, указывающем на то, что продажа квартир ЖСК «Соловьи» велась вне разрешения на строительство, проекта. Планировки и метраж квартир, указанных в соглашениях с пайщиками, не соответствуют проекту, имевшему место на момент заключения данных соглашений, инвестиционному договору, заключенному между Застройщиком ООО «Домбери» и ЖСК «Соловьи». В Заключении государственной экспертизы от 30.12.2008 в Жилом комплексе "Соловьи" - 259 квартир, а к продаже ЖСК «Соловьи» предлагалось 356, а так же магазин с парикмахерской. Стоимость квадратного метра была низкая, пайщики, вступая в ЖСК «Соловьи», не вникали в несоответствие.

25.10.2013 ООО «Техстрой» как Технический заказчик передало в УГСН «Акт осмотра объекта», в котором перечислены не выполненные объемы работ по объекту. УГСН разработало Программу проведения проверок и отслеживало ход завершения строительства и выполнения всех видов работ. В процессе строительства были выявлены проблемы и недостатки, не отраженные в предоставленных Застройщиком документах, которые не могли быть выявлены при первоначальном обследовании объекта в момент его приёма ООО «Техстрой». Это привело к необходимости переработки проектной документации, проведению дополнительного детального обследования объекта с привлечением специализированной организации, проведению повторной государственной экспертизы проектной документации и проведению работ, не предусмотренных первоначальным соглашением. 22.06.2015 было получено положительное заключение экспертизы на проблемный объект.

ООО «Техстрой» погасил просроченную задолженность перед ОАО «САИЖК» в размере 30 млн. руб., имевшуюся по указанному объекту.

В процессе завершения строительства ООО «Техстрой» четырежды приходилось получать новое разрешение на строительство, подавая при этом справки о невыполненных работах на объекте. Такая информация передавалась в органы выдачи разрешений на строительство и может быть истребована из архивов. Кроме затрат, необходимых для завершения строительства объекта, были устранены ряд существенных нарушений в ранее выполненных работах, что повлекло увеличение стоимости строительства.

Имелись ошибки в проектной документации,      отклонения при выполнении работ по устройству монолитных конструкций, потребовалось проведение дополнительного обследования здания, с последующей выдачей проектных решений по дополнительному усилению монолитных конструкций.

При проведении работ по устройству дренажа было выявлено отсутствие дренажных труб по всей дворовой части здания. В связи с изменением норм проектирования потребовалось перенести электрощитовые на всех секциях жилого дома. В связи со значительными отклонениями при устройстве лифтовых шахт предыдущими подрядными организациями потребовалось выполнение дополнительных работ по выравниванию стен. При проведении работ по ревизии системы отопления жилого дома (2,3 секции) выявлены некачественно выполненные работы, а также отклонения от проектной документации. Устранение некачественно выполненных работ при устройстве фасадной системы (2,3 секции). Устранение замечаний на кровле 2,3 секции. Демонтаж и восстановление элементов парапета из оцинкованной стали. Устранение замечаний в связи с несоответствием выполненных работ проектной документации раздела АР (внутренние перегородки и стены). Переделка ранее выполненных работ по выносу сетей раздела НВК с территории застройки. Переделка ранее выполненных работ по устройству звукоизоляции лестничных клеток (2,3 секции). Замоноличивание технологических отверстий выполненных ранее, в связи с отступлением от проектной документации раздела АР. Демонтаж кирпичных стен паркинга с последующим замоноличиванием и устройством оклеенной гидроизоляции. Работы по переделке сетей НВК коммуникационного тоннеля. Устранение замечаний по ранее установленным конструкциям из ПВХ профилей (2,3 секция). Устройство дополнительного слоя теплоизоляции в связи с отклонениями монолитных стен фасада 1 секция. Работы по увеличению оконных проемов 1-ой секции в связи с отклонением от проектной документации радела АР. Выноска электрического кабеля на коллективный сад. Благоустройство территории дома по < адрес >. Разработка рабочей документации в связи с изменением в проекте. Проведение повторной экспертизы проекта. Проведение повторных изысканий. Приобретение и передача в управляющую компанию датчиков учета тепла. Устройства приточной вентиляции в квартирах-студиях.

Совокупная стоимость затрат по завершению строительства объекта составила 459 581 634 руб. 63     коп. По всем затратам имеются договоры, сметы, акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3, платежные поручения.

ООО «Домбери» в счет частичного погашения образовавшей задолженности передало ряд квартир, расположенных на данном объекте, в том числе и квартиру № < № >. Поскольку договор инвестирования заключенный ранее между ООО «Домбери» и ООО «Соловьи» был расторгнут Застройщиком в одностороннем внесудебном порядке, иных претендентов на квартиры нет.

Решением 17- го апелляционного суда от 05.12.2016 в иске ЖСК «Соловьи» к ООО «Домбери» о признании недействительным     расторжения инвестиционного договора отказано.

В письменных пояснениях сообщено, что объект в ЖСК «Соловьи» Застройщиком не передавался, справка о полной оплате цены договора отсутствует. У ЖСК «Соловьи» не возникло права распределения паев между пайщиками, выдачи членам ЖСК «Соловьи» документов для регистрации права собственности.

Поскольку данный жилой комплекс являлся проблемным объектом, находящимся на контроле Правительства Свердловской области, Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, была разработана схема, позволяющая пайщикам оформить право собственности на квартиры в сложившейся ситуации, направленная, в первую очередь, на защиту интересов физических лиц, являвшихся ранее членами ЖСК «Соловьи». Данная схема предполагает выход пайщика из членов ЖСК «Соловьи» и заключения прямого договора с новым инвестором, осуществившим достройку дома. В оплату заключаемого с бывшим пайщиком договора принимается стоимость пая, внесенная им (или первоначальным членом ЖСК «Соловьи»), при условии подтверждения его оплаты. Так же пайщик в индивидуальном порядке исполняет обязательства, не выполненные ЖСК «Соловьи» по инвестиционному договору, пропорционально приобретаемой площади, производит окончательную оплату за свои квадратные метры.

В настоящее время около 210 пайщиков заключили прямые договоры, выбыли из состава ЖСК «Соловьи», оформляют право собственности на квартиры.

В судебном заседании представитель ответчика ООО «Домбери» представил письменные возражения на дополнения к иску (том 2 л. д. 54, 55), где указал, что правоотношения как договорные, так и внедоговорные между истцом и ООО «Домбери» отсутствуют. Соглашение о внесении пая между истцом и Кооперативом заключено после заключения договора инвестирования строительства от 26.03.2008 между Кооперативом и ООО «Домбери», у ООО «Домбери» объективно не могла существовать воля на вступление в какие - либо правоотношения.

Ссылка истца на то, что между ней и Обществом существовали отношения, которые регулируются договором долевого участия, а также на то, что на неё распространяются положения инвестиционного законодательства безосновательны.

Представитель ответчика также сослался на то, что срок исковой давности по сделкам, о признании недействительными которых просит заявитель, истек.

В возражениях также указано, что истец ссылается на недействующий п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 9 от 01.07.1996. Фабула дел, в приведенных истцом в обоснование своей позиции определениях Верховного суда Российской Федерации иная, в деле присутствует заключенный и исполненный договор долевого участия в строительстве.

Позиция по делу представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Техстрой» полностью совпадала с позицией ответчика ООО «Домбери» по настоящему делу.

Ответчик ЖСК «Соловьи» извещен надлежаще, в судебное заседание представитель не явился, ходатайств не представил.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области извещен надлежаще, в судебное заседание представитель не явился, ходатайств не представил.

В материалы дела приобщено письмо Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, в котором указано что строительство объекта по < адрес > велось почти 10 лет. Застройщик прекратил строительство,     финансирование от ЖСК «Соловьи» - первоначального инвестора прекратилось. В 2014 году объект был включен Министерством в список проблемных строек.

Был осуществлен подбор нового инвестора. Обязательство по осуществлению достройки жилого дома, расположенного по     < адрес >,           возложено на ООО «Техстрой», который завершил строительство рассматриваемого объекта.

В связи с тем, что ООО «Техстрой» приступил к строительству, когда отношения между пайщиками и ЖСК «Соловьи» были уже оформлены, ООО «Техстрой» предложил схему оформления права собственности на жилое помещение пайщиками. Данная схема предполагает выход пайщика из членов ЖСК «Соловьи» и заключение прямого договора с инвестором.

Указанная схема согласована и одобрена как Министерством, так и Прокуратурой Свердловской области, и направлена, в первую очередь, на защиту интересов физических лиц, являвшихся до недавнего времени членами ЖСК «Соловьи».

В оплату заключаемого с бывшим пайщиком договора принимается первоначальная стоимость пая. Также пайщик в индивидуальном порядке исполняет обязательства, не выполненные ЖСК «Соловьи» по инвестиционному договору. Стоимость заключаемого с бывшим пайщиком договора равна стоимости расторгнутого инвестиционного договора в пересчете на квадратный метр площади.

Около 200 пайщиков уже заключили прямые договоры с ООО «Техстрой».

Третьи лица, не заявляющее самостоятельнее требования относительно предмета спора, Корженкова В. И., Шестаков А. В. в судебное заседание не явились, извещены надлежаще, ходатайств не представили, о причинах неявки суд не уведомили.

Суд определил рассмотреть дело в отсутствии надлежаще извещенных, но не явившихся истца, представителя ответчика ЖСК «Соловьи», представителя третьего лица третьего лица Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, третьих лиц     Корженковой В. И., Шестакова А. В.

Заслушав представителя истца, представителя ответчика,     представителя третьего лица,      исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно п. 1 ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Основания приобретения права собственности перечислены в ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как указано в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.08.2016 N 304-ЭС16-9165 по делу N А46-10649/2015 гражданское законодательство предусматривает два способа приобретения права собственности: первичное - возникает впервые или самостоятельно независимо от прав других лиц и производное - основано на праве собственности прежнего собственника.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", если иное не предусмотрено законом, иск о признании права подлежит удовлетворению в случае представления истцом доказательств возникновения у него соответствующего права.

В силу ст. 309, п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, (в редакции Федерального закона от 28.12.2016 N 498-ФЗ) жилищным или жилищно-строительным кооперативом признается добровольное объединение граждан и в установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами случаях юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом (п. 1). Члены жилищного кооператива своими средствами участвуют в приобретении, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома (п. 2). Жилищные и жилищно-строительные кооперативы (далее также - жилищные кооперативы) являются потребительскими кооперативами (п. 4).

Согласно ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ, действующей в период создания ЖСК «Соловьи» 24.01.2008) жилищным или жилищно-строительным кооперативом признается добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме. Члены жилищного кооператива своими средствами участвуют в приобретении, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома. Члены жилищно-строительного кооператива своими средствами участвуют в строительстве, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы (далее также - жилищные кооперативы) являются потребительскими кооперативами.

Таким образом, жилищно-строительный кооператив представляет собой юридическое лицо, где члены кооператива, действующие совместно, добровольно и за счет собственных или привлеченных средств приобретают, строят или реконструируют недвижимое имущество для удовлетворения своих потребностей в жилье.

Согласно ст. 12 Закона Российской Федерации от 19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" пайщики потребительского общества обязаны:

соблюдать устав потребительского общества, выполнять решения общего собрания потребительского общества, других органов управления и органов контроля потребительского общества;

выполнять свои обязательства перед потребительским обществом по участию в его хозяйственной деятельности.

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается как путем заключения договора участия в долевом строительстве, так и посредством создания жилищно-строительного кооператива.

Установлено, что спорным объектом, право собственности на который испрашивает истец, является жилое помещение квартира с кадастровым номером < № > по адресу: < адрес >, площадью 76,3 кв. м., номер этажа 8. Дата присвоения кадастрового номера 23.03.2017 (том 1 л. д. 46-48). Сведения в ЕГРН о правообладателе отсутствуют.

Представителем ООО «Домбери» представлены в материалы дела: акт приема - передачи между ООО «Домбери» и ООО «Техстрой» от 31.03.2017, согласно которому в связи с вводом объекта в эксплуатацию ООО «Домбери» (Застройщик) передает ООО «Техстрой» (Инвестор) квартиру № < № > на 8 этаже во второй секции по адресу: < адрес > (том 1 л. д. 90). В п. 4 акта указано, что условия по финансированию (внесению инвестиционного взноса), предусмотренные договором в размере 3 682 520 руб. выполнены Инвестором перед Застройщиком в полном объеме.

В материалы дела представлен договор инвестирования между ООО «Домбери» (Застройщик) и ООО «Техстрой» (Инвестор) от 29.08.2016 в отношении квартиры № < № > (том 1 л. д. 84 -87).

Спорная квартира расположена в многоквартирном доме с кадастровым номером < № > по адресу: < адрес >, имеющим наименование: многоквартирный трехсекционный жилой дом с помещением ТСЖ, техническим помещением фирмы «Мотив» и встроенными нежилыми помещениями общественного назначением на 1- ом этаже (магазин и парикмахерская), с крышной газовой котельной. Количество этажей 18, в том числе подземных 2. Дата присвоения кадастрового номера 23.03.2017 (том 1 л. д. 52 ).

Из кадастрового паспорта на земельный участок с кадастровым номером < № >, адрес: < адрес >, следует, что земельный участок имеет вид разрешенного использования: для строительства 5-этажного жилого дома с подземной автостоянкой. Дата присвоения кадастрового номера 15.11.2006 (том 1 л. д. 50-54). Сведения о правообладателе земельного участка отсутствуют. Зарегистрировано ограничение прав: аренда с 19.02.2007 по 24.12.2011, лицо в пользу которого установлено ограничение прав: ООО «Домбери». Основание: Договор аренды земельного участка < № > -Т от 25.12.2006.

В материалы дела представлено выданное ООО «Домбери» разрешение от 26.09.2016 № RU < № > на строительство многоэтажного трехсекционного жилого дома с нежилыми помещениями, с крышной газовой котельной, кадастровый номер земельного участка. Градостроительный план земельного участка от 27.10.2014 выдан Администрацией города Екатеринбурга (п. 3.1. разрешения на строительство).

Разрешение на ввод в эксплуатацию от 15.12.2016 № RU < № > многоэтажного трехсекционного жилого дома с нежилыми помещениями, с крышной газовой котельной - 1 этап по адресу: < адрес > выдано ООО «Домбери». Из разрешения на ввод в эксплуатацию следует, что дом имеет 18 этажей, в том числе 2 - подземных, количество квартир - 356 (том 1 л. д. 23-25).

Разрешение на ввод объекта от 15.12.2016 содержит перечень выданных разрешений на строительство (том 1 л. д. 16, 17):

от 21.12.2011 № RU < № > - Администрацией города Екатеринбурга;

от 28.05.2012 № RU < № > - Администрацией города Екатеринбурга;

от 05.08.2015 № RU < № > Администрацией города Екатеринбурга;

от 25.09.2015 № RU < № > Администрацией города Екатеринбурга;

от 26.09.2016 № RU < № > - Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

В материалы дела представлены извлечения из сводного заключения государственной экспертизы < № >, утвержденного 30.12.2008 по проектной документации объекта капитального строительства 16 -этажного жилого дома по < адрес > в г. Екатеринбурге, в котором содержатся сведения о количестве квартир - 239 (том 1 л. д. 177 - 180).

Согласно положительному заключению негосударственной экспертизы, утвержденному 22.06.2016 в отношении 16 -этажного жилого дома по < адрес > в г. Екатеринбурге, количество квартир - 356 (том 1 л. д. 181 -184).

Таким образом, именно ООО «Домбери» предоставлялся земельный участок для строительства, выдавались разрешения на строительство, выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. С момента получения земельного участка для строительства до ввода объекта в эксплуатацию прошло 10 лет, с момента утверждения заключения строительной экспертизы, представленной в материалы дела как впервые проведенной, прошло 8 лет.

В материалы дела истцом в качестве обоснования своего права собственности на спорную квартиру представлено Соглашение о внесении паевого взноса № < № > от 28.05.2013 между ЖСК «Соловьи» и Корженковой В. И., согласно которому Кооператив осуществляет инвестирование строительства трехсекционного многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой по < адрес > (кадастровый номер земельного участка < № >) (том 1 л. д. 7-9). Согласно п. 1 Соглашения Застройщиком выступает организация ООО «Домбери». Сроки окончания строительства и предъявления Застройщиком к сдаче в эксплуатацию: 1 секция (вторая очередь строительства) - I, II квартал 2014 года; 2, 3 секции (первая очередь строительства)- IV квартал 2013 года - II квартал 2014 года/

В п. 2 Соглашения      указано, что Член Кооператива обязуется внести паевой взнос, а также вступительный,ежемесячные членские и иные установленные Уставом и внутренними положениями Кооператива взносы, а Кооператив принимает его в члены, закрепляет за ним пай и осуществляет свою деятельность в интересах Члена Кооператива по инвестированию строительства.

Согласно п. 3 Соглашения паем Члена Кооператива, при условии полной оплаты, является двухкомнатная квартира № < № > проектной площадью 79,86 кв. м. (с учетом лоджии с коэффициентом 0,5), расположенная на 8 этаже второй секции многоквартирного дома.

Паевой взнос составляет 3 354 120 руб. График уплаты до 31.12.2013. Окончательный размер паевого взноса определяется после получения результатов обмеров БТИ, проводимых при вводе объекта в эксплуатацию (п. 5 Соглашения от 28.05.2013).

Из Соглашения о перемене лиц № < № > от 25.12.2014 следует, что Корженкова В. И. (Член ЖСК) передает, а истец (Новый член ЖСК) принимает на себя все права и обязанности Члена ЖСК, вытекающие из правоотношений Члена ЖСК и ЖСК «Соловьи», в том числе Соглашения о внесении паевых взносов № < № > от 28.05.2013 (том 1 л. д. 20).

Член ЖСК вправе требовать от ЖСК передачи в собственность на условиях Соглашения от 28.05.2013 пая в виде квартиры № < № > проектной площадью 79,86 кв. м. (с учетом площади лоджии с коэффициентом 0,5), расположенной на 8 этаже жилого дома по < адрес >, но не ранее окончания строительства объекта (п. 1.1. Соглашения от 25.12.2014) (том 1 л. д. 20).

Согласно п. 1.2 Соглашения о перемене лиц права и обязанности Члена ЖСК переходят к Новому Члену ЖСК в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали на момент заключения настоящего соглашения. Новый Член ЖСК становится стороной по Соглашению от 28.05.2013 и наделяется правами Члена ЖСК с момента письменного согласования настоящего соглашения Кооперативом, но не ранее вступления Нового Члена ЖСК в члены ЖСК «Соловьи».

В п. 2.1. Соглашения о перемене лиц предусмотрено, что в день подписания настоящего Соглашения Член ЖСК обязан: передать Новому Члену ЖСК всю документацию, из которой вытекают права и обязанности Члена ЖСК по Соглашению, в том числе подлинники Соглашения о внесении паевых взносов от 28.05.2013.

Согласно п. 2.2. Соглашения о перемене лиц Новый Член обязан возместить Члену ЖСК уплаченную последним паевой взнос в ЖСК «Соловьи» в размере 3 354 120 руб. в срок не позднее 25.12.2014.

Уступка прав и перевод долга по Соглашению от 28.05.2013 считаются совершенными с момента письменного согласования настоящего Соглашения ЖСК, но не ранее вступления Нового Члена ЖСК в члены ЖСК «Соловьи» (п. 3.1. Соглашения о перемене лиц).

В материалы дела представлены копии приходных кассовых ордеров на сумму в размере 3 354 120 руб. (том 1 л. д. 10-17).

В отношении Корженковой В. И. в материалы дела представлены также:

протокол собрания Правления ЖСК «Соловьи» от 27.05.2013 о рекомендации Общему собранию членов Кооператива принять Корженкову В. И.     в члены Кооператива, паевой взнос предложить в размере 3 354 120 руб. с уплатой паевого взноса до 31.12.2013 (том 1 л. д. 5);

протокол собрания ЖСК «Соловьи» от 27.05.2014 о принятии в члены Кооператива     Корженковой В. И., утверждении размера паевого взноса и графика, указанного в протоколе собрания Правления ЖСК «Соловьи» от 27.05.2013, о распределении пайщику в случае передачи Кооперативу жилого объекта недвижимости, пая в виде квартиры № < № > площадью 79,86 кв. м. второй секции многоэтажного жилого дома, находящегося на земельном участке с кадастровым номером < № > по < адрес >,          (том 1 л. д. 6).

Протоколом собрания Правления от 25.12.2014 приняты решения: представить на рассмотрение собрания кандидатуру Шестаковой Е. А. на вступление в Члены Кооператива; определен вступительный взнос в размере 5000 руб., ежемесячные взносы в размере 500 руб.; предложить общему собранию Кооператива и Члену ЖСК Шестаковой Е. А. паевой взнос для Члена ЖСК Шестаковой Е. А. в размере 3 354 120 руб. В связи с тем, что Корженкова В. И. уступил Члену ЖСК Шестаковой Е. А. право требования оплаченного им пая в размере 3 354 120 руб., Член ЖСК Шестакова Е. А. считается оплатившей паевой взнос в размере 3 354 120 руб. (том 1 л. д. 18). Протокол собрания Правления от 25.12.2014 подписан председателем П., секретарем собрания А2. Протокол содержит подписи Корженковой В. И., Шестаковой Е. А.

Согласно протоколу внеочередного общего собрания ЖСК «Соловьи» от 25.12.2014 на основании заявления Шестаковой Е. А. от 25.12.2014 Шестакова Е. А. принята в члены Кооператива; утвержден размер паевого, вступительного и членских взносов и график платежей, указанные в протоколе собрания Правления ЖСК «Соловьи» от 25.12.2014, удовлетворена просьба Шестаковой Е. А. о распределении в случае передачи Кооперативу жилого объекта недвижимости, а именно второй секции многоэтажного жилого дома, находящегося на земельном участке с кадастровым номером < № > по < адрес >,       пая в виде квартиры № < № > (условный номер) общей площадью 79,86 кв. м., расположенной на 8 этаже вышеуказанного дома (том 1 л. д. 19). Протокол внеочередного общего собрания подписан председателем П., секретарем внеочередного общего собрания А2.. Протокол содержит указание на то, что Шестакова Е. А., Корженкова В. И. протокол получили, содержит их подписи (том 1 л. д. 19).     

В материалы дела представлена истцом справка ЖСК «Соловьи» от 26.12.2016, которой подтверждается, что Шестаковой Е. А. произведена      оплата паевого взноса в ЖСК «Соловьи» по Соглашению о порядке внесения паевого взноса № < № > от 28.05.2013     и по Соглашению о перемене лиц от 25.12.2014 за квартиру     № < № > (строительный номер), общей площадью 79,86 кв. м. (с учетом площади лоджии с коэффициентом 0,5), расположенную на 8 этаже второй секции многоэтажного жилого дома по < адрес >, в сумме 3 354 120 руб. полностью. По замерам БТИ, проводимых при вводе объекта в эксплуатацию, определена окончательная площадь квартиры 80,6 кв. м., присвоен милицейский адрес < № >. В справке указано, что данная справка является документом, который содержит информацию о полной оплате паевого взноса и является основанием для регистрации права собственности пайщика на вышеуказанный объект (том 1 л. д. 21).

Справка подписана председателем П2., главным бухгалтером М. (том 1 л. д. 21).

Перечисленные документы: соглашения, протоколы, приходные кассовые ордера, справка      представлены в материалы дела в виде копий. В судебном заседании подлинники на обозрение суда не представлялись.

В материалы представлен список членов Кооператива по состоянию на 01.04.2014, где в качестве члена Кооператива указана в строке < № > Шестакова А. А.     (том 2 л. д. 4 оборот).

В соответствии с п. 1 ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

В силу п. 1 ст. 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

На основании ст. ст. 385, 386 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомление должника о переходе права имеет для него силу независимо от того, первоначальным или новым кредитором оно направлено. Должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора, если основания для таких возражений возникли к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору.

Суд, учитывая, что в данном судебном заседании возражений против копий документов не представлены, полагает возможным принять объяснения представителя истца, что подлинники документов имеются у истца.

Истец не лишена права представить, в случае оформления прав на спорное имущество или взыскания денежных средств, представить в обоснование подлинные документы.

Суд полагает возможным сделать выводы на основании представленных копий документов.

Из толкования и содержания вышеуказанных представленных истцом копий документов в их совокупности, суд приходит к выводу, что истцом надлежащим образом исполнены обязательства по Соглашению о внесении паевого взноса от 28.05.2013, Соглашению о перемене лиц от 25.12.2014, согласованному Кооперативом, о чем сделана соответствующая отметка в верхнем правом углу Соглашения (том 1 л. д. 20), оснований для иных выводов не имеется. В материалы дела представлены копии приходных кассовых ордеров на сумму пая в размере 3 354 120 руб. Пай истцом выплачен в размере 3 354 120 руб. Доказательств иного суду не представлено

Как следует из объяснений представителя      ответчика ООО «Домбери»,      а также представленной стороной ответчика копии договора инвестирования от 26.03.2008 № < № > (том 1 л. д. 84-88) между ООО «Домбери» (Застройщик) и ЖСК «Соловьи» (Инвестор) был заключен договор, согласно которому Инвестор осуществляет инвестирование строительства 3 -х секционного многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой по адресу: < адрес > (кадастровый номер участка 66:41:0106051:6) (далее - Объект) путем передачи в собственность Застройщика денежных средств в размере, установленном в Протоколе договорной цены - приложение < № > к договору, а Застройщик обязуется по окончанию строительства передать Объект Инвестору. Договорная цена может быть изменена по соглашению сторон.

Указанное обстоятельство, а именно наличие между ООО «Домбери» и ЖСК «Соловьи» договора инвестирования от 26.03.2008 № < № > подтверждается сведениями из постановления 17 -го Арбитражного Апелляционного суда от 06.12.2016 № < № >. Согласно названному судебному акту ЖСК «Соловьи» обратился с иском к ООО «Домбери» о признании недействительными дополнительного соглашения от 08.09.2015 № < № >, протокола договорной цены от 08.09.2015 к договору инвестирования строительства от 26.03.2008, применении последствий недействительности сделки. Из постановления суда от 06.12.2016 следует, что между кооперативом «Соловьи» (Инвестор) и обществом «Домбери» (Застройщик) заключен договор инвестирования строительства от 26.03.2008 № < № >.

В материалы дела представлено дополнительное соглашение между ООО «Домбери» и ЖСК «Соловьи» от 08.09.2015 к договору инвестирования № б/н от 26.03.2008, которое обозревалось в подлиннике (том 1 л. д. 84-88).

Таким образом, факт заключения в 2008 году договора инвестирования между ООО «Домбери» и ЖСК «Соловьи» подтвержден сведениями из надлежащих письменных доказательств, никем не оспорен.

Вместе с тем, суд соглашается с доводами представителя истца о том, что условия договора инвестирования от 26.03.2008 в отсутствии его подлинного экземпляра, надлежаще оценить не представляется возможным.

Согласно п. 7. ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал документа, и представленные каждой из спорящих сторон копии этого документа не тождественны между собой, и невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств.

В связи с тем, что копия протокола договорной цены представлена только стороной ООО «Домбери», подлинный договор инвестирования с приложениями в материалы дела не представлен, суд не может считать доказанными сведения, содержащиеся в копии приложения < № > к договору инвестирования от 26.03.2008, в отношении цены договора в размере 704 000 000 руб. (том 1 л. д. 88).

Какие - либо иные доказательства стороны, третьи лица в подтверждение или оспаривания указанной в копии протокола договорной цены не представили.

Вместе с тем, суд принимает в качестве надлежащего доказательства факт увеличения договорной цены на сумму в размере 40 965 000 руб., которая указана в подписанном представителями ООО «Домбери» и ЖСК «Соловьи» протоколе договорной цены, являющимся частью дополнительного соглашения от 08.09.2015 < № > к договору инвестирования < № > от 26.03.2008 (том 1 л. д. 82,83). Дополнительное соглашение от 08.09.2015 подписано сторонами. Срок уплаты Инвесторам указанной суммы в п. 2 Дополнительного соглашения установлен до 15.06.2016.

Довод стороны истца о том, что указанное дополнительное соглашение недействительно по причине того, что подписано неполномочным лицом П. не может быть принят, так как в материалы дела представлены протокол общего собрания от 01.04.2014 (том 2 л. д. 1), протокол собрания правления Кооператива от 01.04.2014 (том 2 л. д. 2), которые недействительными не признаны.

На 01.04.2014 полномочия П. как председателя ЖСК «Соловьи» не оспаривались, о существовании на 01.04.2014 иного правления, другого председателя сведений не представлено.

Довод истца со ссылкой на допрос свидетеля от 22.09.2016, где П. пояснял, что являлся номинальным руководителем (том 2 л. д. 39 -44), факт подписания между ООО «Домбери» и ЖСК «Соловьи» дополнительного соглашения от 08.09.2015, протокола договорной цены не опровергает.

Суд учитывает также заявление представителя ответчика ООО «Домбери» о том, что с момента проведения общего собрания членов Кооператива, правления Кооператива истек срок исковой давности (том 2 л. д. 55),     стороны должны разумно и добросовестно пользоваться своими правами, в том числе и правами члена Кооператива, имеющего права на участие в управлении Кооперативом.

Также суд полагает необходимым отметить, что дополнительное соглашение < № > от 08.09.2015, протокол договорной цены, определенный в приложении (том 1 л. д. 82,83) не только подписаны П., но и скреплены печатью Кооператива, наличие которой предусмотрено в п. 1.8 Устава Кооператива в редакции 2008 года, то есть на документах имеется помимо подписи председателя еще один идентифицирующий признак Кооператива. Сведений о неправомерном выбытии из владения Кооператива указанной печати не заявлено.

Соглашение о перемене лиц, протокол о приеме в члены Кооператива, которые представляет истец в обоснование своего права на спорный объект, подписаны именно председателем Кооператива П.

Следовательно, у суда отсутствуют какие - либо основания считать дополнительное соглашение < № > от 08.09.2015 с приложением, подписанное надлежащими представителями Застройщика и Инвестора, обозреваемое в подлиннике в судебном заседании, недействительным соглашением.

Указанным соглашением сумма инвестирования увеличилась на 40 965 000 руб.

Согласно сводной справке ЖСК «Соловьи» от 22.05.2017 по инвестированию строительства жилого дома по < адрес > со счетов Кооператива перечислено за период с 2008 по 2015 годы на счета ООО «Домбери» денежных средств в размере 386 673 761 руб. 23 коп. (том 2 л. д. 36), при этом в 2015 году перечислено 380 442 руб. 00 коп., в 2016 году денежные средства не перечислялись.

Из иных материалов дела, в том числе объяснений истца,       не следует, что Кооператив исполнил условия дополнительного соглашения между ним и Застройщиком от 08.09.2015 о перечислении суммы в размере 40 965 000 руб. Истец также никаких денежных средств после заключения дополнительного соглашения Застройщику не перечисляла.

После ввода объекта в эксплуатацию 15.12.2016 ООО «Домбери» не передавал ЖСК «Соловьи» Объект инвестиционного договора, в состав которого входит и спорная квартира, какого - либо документа о результатах реализации договора стороны не подписывали. Соответственно требование истца о признании права собственности к Кооперативу является не состоятельным, Кооператив квартирой не обладает, обязательств по инвестиционному договору в полном объеме не исполнил, объект инвестирования не получил, в суд с требованиями к Застройщику не обращался, от исполнения своих обязательств как перед Застройщиком так и перед пайщиками уклонился.

Кооперативу спорная квартира ООО «Домбери» не передавалась.

Условий для возникновения права собственности истца на спорную в силу п. 4 ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации, когда член потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество, не установлено.

Оснований для применения к отношениям между истцом и ЖСК «Соловьи» норм п. 4 ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Истец как член Кооператива после заключения дополнительного соглашения от 08.09.2015 обязательства Кооператива по финансированию объекта строительства в объеме необходимом для достройки помещения, которое должно было перейти в её собственность, не исполнила, а соответственно её требование о признании права собственности на квартиру, в том числе и к ООО «Домбери», не может быть удовлетворено, так как в полном объеме стоимость спорного помещения не оплачена. Кроме того, ООО «Домбери» право на квартиру № < № > по ул. < адрес > не регистрировал в ЕГРН, спорная квартира передана ООО «Техстрой», что подтверждается актом приема - передачи между ООО «Домбери» и ООО «Техстрой» от 31.03.2017 (том 1 л. д. 90).

Каких -либо самостоятельных соглашений истец и ООО «Домбери» в отношении спорной квартиры не заключали.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ, действующей с. 01.06.2015) односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (п. 1). Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне (п. 2).

Согласно ст. 6 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" инвесторы имеют равные права на владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и результатами осуществленных капитальных вложений.

Неисполнение обязательств Кооперативом перед Застройщиком привело к тому, что ООО «Домбери» направило в адрес ЖСК «Соловьи» уведомление от 22.08.2016 о расторжении договора инвестирования, которое было получено председателем ЖСК «Соловьи» 23.08.2016 П2. (том 2 л. д. 17). Указанные обстоятельства, а именно отсутствие исполнения обязательств по дополнительному соглашению < № > от 08.09.2015, лицами, участвующими в деле, не оспаривалось.

Кооператив как инвестор устранился от выполнения обязательств по договору инвестирования, и от надлежащего извещения в лице своих органов членов Кооператива об изменении условий договора инвестирования, об увеличении стоимости инвестирования на 40 965 000 руб.

Кооператив, осуществляя инвестирование денежных средств, принятых от членов Кооператива в строительство объекта жилого дома по < адрес >, имеет право     в силу приведенной нормы закона на результаты осуществленных капитальных вложений. Вместе с тем, Кооператив, несмотря на то, что заключил дополнительное соглашение от 08.09.2015, устранился от реализации принятых на себя обязательств по дополнительному финансированию объекта строительства, то есть в полном объеме инвестирование не произвел.

ЖСК «Соловьи» как юридическое лицо, заключая договор инвестирования с Застройщиком и соглашения с гражданами о внесении пая, самостоятельную цель, не преследовал. Прямой материально - правовой интерес при создании ЖСК «Соловьи» имели      вступающие в Кооператив граждане. Оплачивая пай, члены Кооператива, в том числе истец, преследовали цель приобретения права собственности на конкретную      квартиру в объекте, который будет создан в будущем.

Следовательно, устранение Кооператива как Инвестора от реализации инвестиционного договора не должно нарушать прав тех лиц, которые добросовестно исполняли свои обязательства, вносили денежные средства, инвестируя их в строительство жилого дома, ожидая встречного предоставления в виде квартиры после ввода жилого дома в эксплуатацию.

При устранении Кооператива от взятых на себя обязательств по финансированию объекта, член Кооператива, требуя признания права собственности за собой на конкретный объект инвестирования в виде квартиры, не лишена возможности самостоятельно вне зависимости от иных лиц, исполнить обязательства Кооператива как Инвестора применительно к     объекту, передача которого предусматривалась в соглашении о внесении паевого взноса.         

При этом, реализация права на получение квартиры как объекта инвестирования предполагает, что права иных лиц не нарушаются, член Кооператива полностью оплатил свой пай, исполнил обязательства по дополнительному финансированию в части свой доли.

Таким образом, даже, если допустить, что договор инвестирования между двумя юридическими лицами прекратился, право члена Кооператива Шестаковой Е. А. на получение квартиры, за которую именно ею на этапе строительства вносились денежные средства, нарушаться указанным обстоятельством не могут. Истец от соответствующей части имущества, созданного на ее средства, не отказалась.

Вместе с тем доплаты за увеличение стоимости строительства, о чем было подписано дополнительное соглашение в 2015 году между Застройщиком и Кооперативом, истец не производила

Согласно п. 1 Положению о Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, которое утверждено Постановлением Правительства Свердловской области от 05.09.2012 N 963-ПП, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее - Министерство) является исполнительным органом государственной власти Свердловской области, участвующим в выработке и реализации государственной политики Свердловской области в сфере градостроительной деятельности, в том числе территориального планирования, архитектурно-строительного проектирования и капитального строительства.

Как указано в письме Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, и не оспаривалось сторонами, Застройщик ООО «Домбери» прекратил строительство, в том числе и по причине отсутствия финансирования.      В 2014 году с целью недопущения нарушения прав граждан и окончания строительства рассматриваемый объект был включен в Перечень объектов, строительство которых ведется на территории Свердловской области с привлечением средств граждан и с нарушением сроков ввода в эксплуатацию, что подтверждается приказом названного Министерства от 26.12.2014. Министерством был осуществлен подбор нового инвестора и обязательство по осуществлению достройки жилого дома, расположенного по в < адрес >, было        возложено на ООО «Техстрой», который завершил строительство рассматриваемого объекта.

Из письменных объяснений представителя ответчика ООО «Домбери» следует, что по просьбе Правительства Свердловской области, Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области ООО «Техстрой» 16.09.2013 заключило с застройщиком ООО «Домбери» договор на выполнение функций технического заказчика, возобновив строительство жилого комплекса за счет собственных и заемных денежных средств. В качестве генерального подрядчика выступило ООО «Группа компаний Техстрой» (том 1 л. д. 134, 135).

В доказательство приведенным обстоятельствам в материалы дела представлены: Договор между ООО «Домбери» и ООО «Техстрой» на выполнение функций технического заказчика от 16.09.2013 (том 1 л. д. 192 -198), Договор генерального подряда, Договор на выполнение функций технического заказчика между ООО «Домбери» и ООО «Группа компаний Техстрой» от 11.04.2016 (том 1 л. д. 218-221, 223, 224).

В п. 1 Положения о Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2015 N 431-ПП, установлено, что Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области является исполнительным органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного и регионального государственного строительного надзора, регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области, лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществление лицензионного контроля на территории Свердловской области, обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Свердловской области.

Согласно составленного Управлением Государственного строительного надзора по Свердловской области (в настоящее время - Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области) от 28.06.2012 предписания < № > -ОЖ, выданного ООО «Домбери», выявлено более 50 нарушений на объекте строительства, в том числе непосредственно, влияющих на безопасность здания (том 1 л. д. 164-171). В предписании содержится указание на то, как исправить каждый конкретный недостаток.

В материалы дела представлен Акт осмотра объекта 16 - этажного Жилого дома по < адрес >, направленный начальнику Управления Государственного строительного надзора по Свердловской области 25.10.2013, который содержит сведения о проектном соотношении не выполненных работ на объекте (том 1 л. д. 162, 163).

Фототаблица «Состояние объекта на осень 2013» (том 1 л. д. 160) подтверждает указанные обстоятельства.

22.10.2013 ООО «Домбери» подал извещение о смене Технического заказчика и Генерального подрядчика в Управление Государственного строительного надзора по Свердловской области (том 1 л. д. 161).

Таким образом, объект жилой дом по < адрес > не только не был своевременно построен, но и имел на стадии незавершённого строительства недостатки, установленные надлежащим уполномоченным органом Управлением государственного строительного надзора Свердловской области (в настоящее время - Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области).

Проектная документация была изменена, 22.06.2015 получено положительное заключение экспертизы №< № >/1 на жилой дом (том 1 л. д. 181-184).

Представитель ООО «Техстрой» указала, что по объекту имелась просроченная задолженность перед ОАО «САИЖК» в размере порядка 30 млн. руб., которую ООО «Техстрой» погасил во избежание судебных разбирательств и остановки строительства (т. 1 л. д. 134 оборот).

В процессе завершения строительства в период инвестирования ООО «Техстрой» были выданы новые разрешения на строительство, перечень которых содержится в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию (том 1 л. д. 122).

Согласно справке ООО «Домбери» от 20.05.2017 ООО «Техстрой», выполняя функции технического заказчика, в период с 16.09.2013 понесло расходы на сумму в размере - 459 581 643 руб. 63 коп., ООО «Группа компаний Техстрой», выполняя функции генерального подрядчика с 11.04.2016, понесло расходы на сумму в размере - 33 292 986 руб. 79 коп. (том 1 л. д. 191). Всего указанными обществами понесены расходы на сумму в размере 492 874 621 руб. 42 коп. (том 1 л. д. 191).

Акты сверки между Застройщиком и ООО «Группа компаний Техстрой», между Застройщиком и ООО «Техстрой» представлены в материалы дела (том 1 л. д. 199-217, 228 -235) с указанием видов работ, актов, их дат и номеров, сведений о суммах денежных средств.

При установленных обстоятельствах строительства объекта, периода возведения жилого дома, каких - либо оснований не доверять представленным документам у суда не имеется.

Из вышеизложенного следует, что фактически недостающее финансирование Дома, а также спорного помещения было осуществлено обществами «Техстрой», «Группа компаниий Техстрой».

Привлечение указанных лиц к строительству было обусловлено необходимостью достройки многоквартирного дома, который строился длительное время, а реализация проекта строительства происходила с нарушениями.

ООО «Домбери», являющийся Застройщиком 16-этажного 3-секционого жилого дома, расположенного по < адрес >, на основании договора инвестирования и акта приема - передачи передало ООО «Техстрой» спорную квартиру № < № > (том 1 л. д. 185- 190).

Таким образом, наряду с инвестором ЖСК «Соловьи», членом которого является истец,       инвестором строительства спорной квартиры выступило ООО «Техстрой», в том числе на основании     договора инвестирования строительства от 29.08.2016 (том 1 л. д. 187 -190).

Как пояснил представитель ООО «Домбери», ООО «Техстрой» одним из условий реализации права на получение квартиры истцом является доплата за 1 кв. м. в размере 4 000 руб. Доплата в названном размере установлена для всех пайщиков Кооператива одинаковой, доводилась до пайщиков ещё в 2015 году. Доказательства несения затрат на достройку дома ООО «Группа компаний Техстрой», ООО «Техстрой»     представлены в материалы дела.

Согласно представленному списку ООО «Домбери» такое право уже реализовано уже в отношении 192 договоров на сумму в размере 294 262 898 руб. (том 1 л. д. 153 -155). Пайщики переуступили права требования к Кооперативу, тем самым в оплату стоимости приобретаемых помещений зачтены суммы оплаченных паев.

В качестве примера реализации бывшими членами Кооператива права на приобретение квартиры в доме по < адрес > представлены ответчиками выписки из ЕГРН на квартиры № < № >, < № > (том 1 л. д. 156-159),

В судебном заседании представитель истца не подтвердила намерение истца по внесению доплаты за увеличение стоимости строительства спорного объекта.

Вместе с тем как было установлено спорная квартира передана ООО «Техстрой», которое осуществляло финансирование строительства после того как Кооператив устранился от исполнения обязательств по дополнительному соглашению от 08.09.2015.

Таким образом, учитывая, что исполнение обязательств ЖСК «Соловьи», истцом как членом Кооператива по инвестированию строительства объекта произведено не в полном объеме, финансирование строительства жилого дома осуществлялось не только указанными лицами, но и ООО «Техстрой», квартира передана новому инвестору, договорные отношения между истцом и ООО «Домбери» отсутствуют, суд полагает, что требование      истца      о признании права собственности к ответчику ООО «Домбери» безосновательно. Истцом не представлено доказательств того, что у неё возникло право собственности на спорную квартиру.

Представитель третьего лица ООО «Техстрой» как инвестор, принявший на себя после ЖСК «Соловьи» дальнейшее инвестирование объекта, в том числе спорной квартиры, не исключал возможности передать истцу квартиру при условии полной оплаты стоимости квартиры, как это сделали иные пайщики в отношении квартир, строительство которых они финансировали как пайщики ЖСК «Соловьи».

В соответствии со ст. 6 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).

При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости.

С учетом изложенных обстоятельств достройки многоквартирного дома, в том числе за счет средств ООО «Техстрой», исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости, суд полагает, что истец не лишена права приобрести квартиру № < № > по ул. < адрес > за которую ею был внесен пай в размере, установленном Соглашением о внесении паевого взноса от 28.05.2013, а именно в размере 3 354 120 руб., при условии представления надлежащих подлинных экземпляров соглашений от 28.05.2013, соглашения от 25.12.2014, приходных кассовых ордеров, копии которых приобщены к материалам дела.

При этом суд отмечает, что в судебном заседании стороны не оспаривали соответствие объекта, указанного в Соглашении от 28.05.2013,     объекту в виде     квартиры № < № >, распложенной в многоквартирном доме по адресу: < адрес > кадастровым номером < № >.

Согласно п. 1 ст. 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Разрешение исковых требований, исходя из     положений статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 2, 3 Гражданского      процессуального кодекса Российской Федерации, должно иметь своей целью восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в суд лица, установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права, а также установление факта нарушения прав истца ответчиком.

Истцом не подтверждено в судебном заседаний фактических оснований для признания права собственности на спорную квартиру в отсутствии полной оплаты её стоимости. Ответчики ООО «Домбери», ЖСК «Соловьи» правом собственности на спорный объект не обладают. Кооперативу, с которым заключала договор истец, спорная квартира не передавалась. Между ООО «Домбери» и истцом какие - либо соглашения, взаимные обязательства отсутствуют.

Доводы истца в дополнениях к иску, представленных в судебном заседании, не опровергают установленные в судебном заседании обстоятельства по делу.

Как было установлено, договор подряда между ООО «Домбери» и Кооперативом не заключался, стороны урегулировали свои отношения в 2008 году путем заключения договора инвестирования.

Каких - либо доказательств того, что создание ЖСК «Соловьи», инвестиционный договор, дополнительное соглашения к нему, соглашение о внесении паевого взноса, соглашение о перемене лиц по соглашению о внесении паевого взноса являются недействительными сделками или сделками, нарушающими требования закона или иного правового акта, стороной истца не представлено. Истец длительное время с 2013 года является членом Кооператива, представила в обоснование своего права соглашение о внесении пая, подписанное ЖСК «Соловьи», Соглашение о перемене лиц, согласованное ЖСК «Соловьи».

Условия исследованных соглашений от 28.05.2013, 25.12.2014, которые основаны в том числе на договоре инвестирования между ЖСК «Соловьи» и ООО «Домбери», соответствует требованиям действующего законодательства, чьих -либо прав не нарушают, цель соглашений носит правомерный характер, злоупотребления правом при заключении соглашений не установлено.

Оснований для признания недействительными указанных соглашений не имеется.

Кроме того, согласно п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Суд не может согласиться с доводами истца о том, что фактически ООО «Домбери» осуществляло продажу квартир физическим лицам путем привлечения денежных средств через созданное им же ЖСК «Соловьи», а соглашение о внесении паевого взноса и соглашение о перемене лиц прикрывало договор купли-продажи квартиры и являлось недействительной сделкой.

Согласно п. 1 ст. 549 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество (статья 130).

В силу ст. 554 Гражданского кодекса Российской Федерации В договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества. При отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.

Таким образом, совершить сделку купли - продажи в отношении квартиры возможно только при условии ввода жилого дома в эксплуатацию, и в отношении объекта, который однозначно идентифицируется, в том числе по площади, месту расположения, то есть объект должен быть поставлен на кадастровый учет.

В период же, когда истец заключала Соглашение от 25.12.2014 о перемене лиц, дом в эксплуатацию не был введен, квартира как объект вещного права не существовала.

Довод о том, что отношения между ней и ООО «Домбери» регулируются Федеральным законом № 214 - ФЗ основан на неверном толковании норм права и оценки фактических обстоятельств.

ЖСК «Соловьи»     согласно пунктам 1.3, 2.1. Устава создан на основе добровольного членства и объединения членами кооператива имущественных взносов в целях удовлетворения потребностей в жилье, является некоммерческой организацией.

Паевым взносом, как следует из соглашений от 28.05.2013, 25.12.2014 является взнос на строительство жилого помещения в многоквартирном доме.

Кооператив, как установлено судом и не оспорено истцом, Застройщиком не является, земельный участок, на котором осуществляется строительство жилого дома, ему не принадлежит.

Правовое положение потребительских кооперативов, а также права и обязанности их членов определяются в соответствии с Жилищным кодексом законами о потребительских кооперативах.

Согласно пункту 11 "Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.12.2013, Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" допускается привлечение жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, не введенных на этот момент в установленном порядке в эксплуатацию (пункт 3 части 2 статьи 1). Однако сами отношения, возникающие в связи с этим между гражданами и жилищно-строительными либо жилищными накопительными кооперативами, данным Федеральным законом не регулируются.

Учитывая изложенное, а также установленные фактические обстоятельства по делу, из Соглашения о внесении паевого взноса, Соглашения о перемене лиц, заключенного с истцом как с членом жилищно-строительного кооператива, следует, что между истцом и Кооперативом возникли не обязательственные (договорные), а корпоративные (членские) отношения, регулируемые Уставом данного кооператива, которые не подпадают под действие Федерального законаот 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Каких -либо оснований считать договор инвестирования между Кооперативом и ООО «Домбери» договором подряда, на который ссылался представитель истца - не имеется. В опровержении довода представителя истца о том, что увеличение стоимости строительства ООО «Домбери» не было согласовано с Кооперативом, представлено дополнительное соглашение между сторонами от 08.09.2015.

Ссылка представителя истца на то, что ООО «Техстрой» переданы иные, не принадлежащие пайщикам,       7 000 кв. м. в доме по < адрес > качестве встречного предоставления финансирования строительства, ничем не подтверждена, опровергается актом приема - передачи от 31.03.2017 квартиры № < № > (том 1 л. д. 90).

Ссылка истца на судебные акты не может быть принята, так как приведенные обстоятельства в определении суда от 24.01.2017 иные, нежели в рассматриваемом споре, истец стороной договора долевого участия не являлась, Кооператив функции Застройщика не выполнял, своих прав и обязанностей в отношениях с пайщиками никому не передавал.

Таким образом, исследовав по правилам ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, установив фактические обстоятельства по делу, учитывая особенности возведения объекта строительства, оплаты спорного помещения не только истцом, но и третьим лицом ООО «Техстрой», которому передан спорный объект, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении требований истца к ответчикам ООО «Домбери», ЖСК «Соловьи» о признании права собственности на квартиру.

Руководствуясь ст. 12, 56, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ

в удовлетворении исковых требований Шестаковой Е. А. к Жилищно - строительному кооперативу «Соловьи», обществу с ограниченной ответственностью «Домбери» о признании права собственности на жилое помещение квартиру, расположенную по адресу: < адрес > отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его составления в окончательной форме в Свердловский областной суд с подачей апелляционной жалобы через Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга.

Мотивированное решение будет составлено в течение пяти дней.

Судья                                     Е. В. Максимова