Решение суда о защите прав потребителя № 2-5072/2017 ~ М-4794/2017

.

Дело № 2-5072/2017

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(мотивированное заочное решение изготовлено 21.08.2017 года)

г. Екатеринбург 15 августа 2017 года

Кировский районный суд г.Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Савельева Ю.В., при секретаре Сычуговой И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Соколова А.А. к обществу с ограниченной ответственностью «Компания ИН-ДОМ» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Соколов А.А. обратился в суд с иском к ООО «Компания ИН-ДОМ» о защите прав потребителя. В обоснование иска указал, что между ним и ответчиком *** был заключен договор строительного подряда №***. В соответствии с условиями договора подрядчик (ответчик) обязался по заданию заказчика (истца) построить каркасный дом на земельном участке заказчика, расположенном по адресу: ***. В соответствии с п.п. 3.1, 3.2 договора дата начала работы - ***, срок проведения работ *** дней. Стоимость работ и материалов по договору составляет 680000 руб. В рамках исполнения своих обязанностей заказчиком было перечислено на счет подрядчика 476000 руб,, что составляет <***> от цены договора. Однако ответчик до настоящего времени к выполнению работ не преступил. *** директор компании ответчика представил гарантийное письмо, в котором обязался вернуть уплаченную сумму по договору в срок до ***. *** истец обратился с уведомлением о расторжении договора. До настоящего времени денежная сумма не возвращена, работы не произведены.

На основании вышеизложенного истец просит взыскать денежную сумму, уплаченную по договору в размере 476000 руб., неустойку за невыполнение обязательств по договору в размере 680000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 31463 руб. 37 коп., компенсацию морального вреда 50000 руб., штраф.

Истец, извещенный надлежащим образом о дате, месте и времени судебного заседания, не явился, воспользовался правом на ведение дела через представителя.

В судебном заседании представитель истца Сухоруких А.К., действующий на основании доверенности, на иске настаивал, поддержал требования и доводы, изложенные в исковом заявлении.

Ответчик ООО «Компания ИН-ДОМ» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания был извещен надлежащим образом и в срок, причины неявки суду не известны.

Также о времени и месте рассмотрения дела лица, участвующие в деле, извещались публично путем заблаговременного размещения в соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона от 22.12.2008 N 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» информации на интернет-сайте Кировского районного суда г. Екатеринбурга.

При таких обстоятельствах суд, принимая во внимание мнение представителя истца, считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства в соответствии со ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Заслушав представителей истца, исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь представленных доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом и в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

В соответствии с п.1 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Судом установлено, что *** между ООО «Компания ИН-ДОМ»» (подрядчик) и Соколов А.А. (заказчик) заключен договор подряда № *** от ***, согласно которому подрядчик обязуется в установленный п.3.1, 3.2 договора срок построить по заданию заказчика каркасный дом на участке заказчика, расположенном по адресу: *** а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Согласно п.2.1 стоимость работ и материалов составляет 680000 руб.

Датой начала работ подрядчиком устанавливается - ***, срок проведения работ составляет *** рабочих дней. (п.3.1, 3.2 договора).

Согласно приложению №*** к договору *** от *** заказчик оплачивает работы по договору поэтапно: 1 этап – <***>% от цены договора (авансовый платеж) в день заключения настоящего договора, и <***> % от цены договора за 3-4 рабочих дня перед заездом бригады на объект; 2 этап – <***>% от стоимости договора - после сдачи кровельных работ; 3 этап – <***>% о стоимости договора в течении 3х дней со дня подписания акта выполненных работ.

Выполняя требования вышеуказанных пунктов договора, Соколов А.А. внес денежные средства в общем размере 476000 руб., что подтверждается квитанцией от ***.

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п. 1).

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (п. 2).

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда (пункт 3 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 3 статьи 730 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с п.1 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 7 от 29.09.1994 года «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» законодательство о защите прав потребителей регулирует отношения между гражданином, имеющим намерение заказать или приобрести либо заказывающим, приобретающим или использующим товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с одной стороны, и организацией либо индивидуальным предпринимателем, производящими товары для реализации потребителям, реализующими товары потребителям по договору купли - продажи, выполняющими работы и оказывающими услуги потребителям по возмездному договору, - с другой стороны.

Отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей, могут возникать, в том числе, из договоров подряда (бытового, строительного, подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, на техническое обслуживание приватизированного, а также другого жилого помещения, находящегося в собственности граждан); и других договоров, направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В силу п.1 и п.2 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В силу ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Согласно ч. 4 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

В силу ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Судом было установлено, что в установленный договором срок ответчик работы не выполнил. Данный факт также подтверждается гарантийным письмо директора ООО «Компания ИН-ДОМ» - Ратниковым В.В. о невозможности выполнения обязательств по договору №*** от ***, и возврате денежных средств истцу. *** истцом в адрес ответчика направлено уведомление о расторжении договора от ***.

Каких-либо доказательств, освобождающих ООО «Компания ИН-ДОМ» от ответственности за неисполнение обязательств в полном объеме в сроки, установленные договором, ответчиком суду представлено не было.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании денежных средств в размере 476000 руб., уплаченных по договору, обоснованы и подлежат удовлетворению.

Оценивая требования истца о взыскании с ответчика неустойки на основании ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», суд приходит к следующему.

В силу ч. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере 680000 рублей, что составляет цену договора, поскольку на сегодняшний день размер неустойки уже превышает цену договора. На основании изложенного, суд, принимая во внимание отсутствие возражений со стороны ответчика относительно размера неустойки, приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 680000 руб. 00 коп. Ходатайств о применении положений ст. 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ответчиком суду не заявлено.

Также истцом заявлены требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, в соответствие со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации с *** в размере 31463 руб. 75 коп.

Расчет истца судом проверен, признан правильным, кроме того, возражений относительно расчета периода просрочки в соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлено.

В связи с чем, суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению требование о взыскании процентов за пользование чужим денежными средствами в размере 31463 руб. 75 коп. Ходатайств о применении положений ст. 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ответчиком суду не заявлено.

Согласно ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Пунктом 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 50000 рублей. Поскольку незаконные действия ответчика, связанные с неисполнением обязательств в полном объеме, нарушили права истца, вследствие чего последнему были причинены нравственные страдания, то суд полагает, что с ответчика с пользу истца подлежит компенсация морального вреда в сумме 5000 рублей.

В соответствии с ч. 6 ст. 13 Федерального Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суда взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно п. 46 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Судом присуждена в пользу потребителя общая сумма в размере 1192463 руб. 37 коп. (476000 руб. + 680000 руб. + 31463 руб. 37 коп. +5000 руб.), следовательно, размер штрафа, подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца составляет 596231 руб. 68 коп. Данная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. Ходатайств о применении положений ст. 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ответчиком суду не заявлено.

С учетом положений ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 17 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» об освобождении истцов от судебных расходов по делам о защите прав потребителей, с ответчика в доход государства надлежит взыскать государственную пошлину, исчисленную по правилам ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере 14162 руб. 32 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ

Исковые требования Соколова А.А. к обществу с ограниченной ответственностью «Компания ИН-ДОМ» о защите прав потребителя, удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания ИН-ДОМ» (ИНН ***) в пользу Соколова А.А. денежные средства, уплаченные по договору №*** от *** в размере 476000 руб., неустойку в размере 680000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 31463 руб. 37 коп., компенсацию морального вреда 5000 руб., штраф в размере 596231 руб. 68 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания ИН-ДОМ» (ИНН ***) в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 14162 руб. 32 коп.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья . Савельев Ю.В.

.

.