Решение суда о защите прав потребителя № 2-2288/2017 ~ М-1514/2017

№ 2-2288/17/                                                                           31 августа 2017 года

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Можаевой М.Н.,

при секретаре Фелькер Е.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Диалог», действующей в интересах Денисова Р.А к Обществу с ограниченной ответственностью «Шлиссельбург» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Действуя в защиту интересов Денисова Р.А., Санкт-Петербургская общественная организация потребителей «Диалог» обратилась в суд с исковым заявлением к ООО «Шлиссельбург», в котором просит взыскать в пользу Денисова Р.А. денежные средства по договору № ДДУ0064-Ш-02/16 от 25 февраля 2016 года в размере 3 113 587 руб. 50 коп., проценты за пользование денежными средствами в размере 944 662 руб. 45 коп., компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб. В обоснование заявленных требований указывается, что 25 февраля 2016 года между Денисовым Р.А. (участник долевого строительства) и ООО «Шлиссельбург» (застройщик) заключен договор № ДДУ0064-Ш-02/16 об участии в долевом строительстве многоквартирного многоэтажного жилого дома, по условиям которого ответчик обязуется в предусмотренный договором срок создать многоквартирный жилой со встроенными помещениями коммерческого назначения, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, гор. Шлиссельбург, и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать участнику долевого строительства трехкомнатную квартиру, а истец обязуется уплатить установленную договором цену. Также 25 февраля 2016 года между сторонами заключен договор № ДДУ0065-Ш-02/16, по условиям которого застройщик обязуется передать участнику долевого строительства нежилое помещение под проектным № XXX, площадью 4,4 кв. м, расположенное в подвальном помещении указанного многоквартирного дома. Оплата по договору произведена Денисовым Р.А. в полном объеме. Согласно условиям договора срок передачи ответчиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства установлен не позднее 30 сентября 2017 года. В ходе проведения выездной проверки Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертиз Ленинградской области было установлено, что в настоящее время строительство объекта не осуществляется, строительная техника, рабочий персонал и охрана отсутствуют, строительство приостановлено на этапе работ по армированию стен подвала. 18 ноября 2016 года застройщику было направлено письменное уведомление о расторжении договор и возврате уплаченных по договору денежных средств, ответа на которое не последовало (л.д. 4-10).

В ходе рассмотрения дела истец в порядке ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации требования уточнил, просил также расторгнуть договоры № ДДУ0064-Ш-02/16 и № ДДУ0065-Ш-02/16, заключенные между Денисовым Р.А. и ООО «Шлиссельбург», а также взыскать убытки (проценты по кредитному договору) в сумме 344 223 руб. 57 коп. (л.д.137-138).

Истец Денисов Р.А., представитель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Диалог», в судебное заседание явились, исковые требования с учетом уточнения и доводы в их обоснование поддержали в полном объеме (л.д. 79,147-149).

Ответчик ООО «Шлиссельбург» в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен о дате, месте и времени рассмотрения дела, ходатайств об отложении рассмотрения дела, а также о рассмотрении дела в свое отсутствие не заявил, об уважительности причин неявки не сообщил, возражений относительно заявленных требований суду не представил (л.д. 146, 147-149).

    Суд, определив в соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика, выслушав лиц, присутствующих в судебном заседании, исследовав материалы дела, изучив представленные доказательства, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого из представленных доказательств в отдельности, а также их взаимную связь и достаточность в совокупности, приходит к следующему.

Согласно ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419 Гражданского кодекса Российской Федерации), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Как усматривается из материалов дела, 25 февраля 2016 года между Денисовым Р.А. (участник долевого строительства) и ООО «Шлиссельбург» (застройщик) заключен договор № ДДУ0064-Ш-02/16 об участии в долевом строительстве многоквартирного многоэтажного жилого дома (л.д.14-26).

Указанный договор зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 12 апреля 2016 года (л.д. 26).

В соответствии с п. 1.1 договора застройщик, с привлечением подрядных организаций, обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) объект – многоквартирный жилой дом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, кадастровый XXX, многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями коммерческого назначения и передать участнику долевого строительства в срок, указанный в п. 4.1, настоящего договора, объект долевого строительства, определенный настоящим договором в п. 1.2, а участник долевого строительства уплатить застройщику установленную настоящим договором цену и принять объект долевого строительства по акту приема-передачи (л.д.14-26).

Согласно п. 1.2 договора объектом долевого строительства является трехкомнатная квартира под проектным XXX со следующими характеристиками: общая площадь (без балкона) – 75,05 кв. м, количество комнат – 3, 7 этаж, в осях XXX (л.д. 14-26).

В соответствии с п. 5.2 договора размер долевого взноса, подлежащего уплате участником долевого строительства, согласован сторонами договора и составляет 3 113 587 руб. 50 коп. Оплата производится участником долевого строительства за счет собственных денежных средств в размере 713 587 руб. 50 коп., а также за счет кредитных денежных средств в размере 2 400 000 руб. (л.д. 14-26).

Кроме того, 25 февраля 2016 года между сторонами заключен договор № ДДУ0065-Ш-02/16 об участии в долевом строительстве многоквартирного многоэтажного жилого дома, согласно п. 1.2 которого объектом долевого строительства является нежилое помещение под проектным XXX, со следующими характеристиками: общая площадь – 4,74 кв. м, этаж подвальный, в осях 8/2-9/2; К/2-Л/2, расположенное во втором подъезде многоквартирного дома (л.д. 27-38).

Указанный договор зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 22 марта 2016 года (л.д. 38).

В соответствии с п. 5.1 договора размер долевого взноса, подлежащего уплате участником долевого строительства, согласован сторонами договора и составляет 94 800 руб.

Согласно п. 5.5.1 договора денежная сумма в размере 94 800 руб. оплачивается дольщиком до 30 декабря 2017 года.

Пунктом 4.1 указанных договоров предусмотрено, что срок передачи ответчиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства установлен не позднее 30 сентября 2017 года, при условии надлежащего исполнения участником долевого строительства всех обязательств по настоящему договору.

Договоры, заключенные между сторонами, не оспариваются, носят действительный характер.

Обязательства по оплате долевого взноса по договору участия в долевом строительстве Денисовым Р.А. исполнены на общую сумму в размере 3 113 587 руб. 50 коп.

18 апреля 2017 года Денисовым Р.А. в лице представителя по доверенности Рыжкова В.И. было направлено заказным письмом в адрес ответчика заявление о расторжении договоров участия в долевом строительстве в связи с приостановлением строительства объекта и возврате уплаченных по договору денежных средств, которое 21 апреля 2017 года было получено ответчиком (л.д. 39-40, 41) и оставлено без удовлетворения.

В силу п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно п. 5 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В рассматриваемом случае отношения сторон по заключенным между ними 25 февраля 2016 года договорам об участии в долевом строительстве № ДДУ0064-Ш-02/16, № ДДУ0065-Ш-02/16 регулируются положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

В силу п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора.

При этом, пп. 1 п. 1.1 ст. 9 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что по требованию участника долевого строительства договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае прекращения или приостановления строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект долевого строительства, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок объект долевого строительства не будет передан участнику долевого строительства.

Согласно ответу Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 02 ноября 2016 года № 06-610-927/16-0-2 Комитетом проведена проверка по вопросу приостановки ответчиком строительства многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, по результатам которой ответчику выдано предписание представить в Комитет исполнительную документацию на выполненные работы; в случае установления факта приостановления строительства данного объекта капитального строительства более чем на 6 месяцев, ООО «Шлиссельбург» обязано будет выполнить консервацию объекта в соответствии с Правилами проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2011 года № 802 (л.д. 82-83).

Из ответа Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 24 января 2017 года № 01-5988/16-0-1 следует, что в рамках осуществления проверки 18 января 2017 года был осуществлен выезд на объект капитального строительства по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург; в ходе визуального осмотра объекта установлено, что по состоянию на день ее проведения работы по строительству не ведутся, рабочие и строительная техника на строительной площадке отсутствуют; на основании представленной исполнительной документации выполнены работы по устройству котлована (секция 1-9), устройству подстилающих слоев (секция 1-9), устройству монолитной железобетонной фундаментной плиты (секции 8,9), строительство приостановлено на отметке армирования стен подвала секции 9 (л.д. 80-81).

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения (ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Из приведенных правовых норм, их толкования следует, что в случае очевидного отклонения действий участников гражданского оборота от добросовестного поведения, в том числе путем неявки в судебное заседание и отказа от предоставления доказательств, суд применяет соответствующие правовые последствия.

Суд, оценив все представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, полагает, что истцом доказан факт приостановления строительства объекта, доказательств обратного ответчиком в нарушение ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

При таких обстоятельствах, учитывая, что в предусмотренный договорами срок объекты долевого строительства не переданы участнику долевого строительства, доказательств обратного не представлено, суд находит исковые требования истца о расторжении договоров и возврате уплаченных по договору денежных средств в размере 3 113 587 руб.50 коп. обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, в течение двадцати рабочих дней со дня расторжения договора или в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным частью 1.1 настоящей статьи, в течение десяти рабочих дней со дня расторжения договора обязан возвратить участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником долевого строительства. Указанные проценты начисляются со дня внесения участником долевого строительства денежных средств или части денежных средств в счет цены договора до дня их возврата застройщиком участнику долевого строительства. Если участником долевого строительства является гражданин, указанные проценты уплачиваются застройщиком в двойном размере. Если в течение соответствующего установленного срока участник долевого строительства не обратился к застройщику за получением денежных средств, уплаченных участником долевого строительства в счет цены договора, и процентов на эту сумму за пользование указанными денежными средствами, застройщик не позднее дня, следующего за рабочим днем после истечения указанного срока, обязан зачислить денежные средства и проценты за пользование денежными средствами в депозит нотариуса по месту нахождения застройщика, о чем сообщается участнику долевого строительства.

В п. 29 «Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04 декабря 2013 года, указано, что в случае расторжения договора участия в долевом строительстве по основаниям, связанным с неисполнением застройщиком обязательств по передаче объекта долевого строительства в установленный срок, которые предусмотрены п. 1 ч. 1 и п. 1 ч. 1.1 ст. 9 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», помимо возврата участнику долевого строительства денежных средств, уплаченных им в счет цены договора, застройщик также уплачивает проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в соответствии с ч. 2 ст. 9 названного Закона.

Из представленного истцом расчета следует, что за период с 25 февраля 2016 года по 30 апреля 2017 года проценты за пользование денежными средствами составили 944 662 руб. 45 коп. (3113 587,50 х 9,75 % / 300 х 492 х 2) (л.д. 4-10).

Указанный расчет судом проверен, является правильным, ответчиком не оспорен.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование денежными средствами по договору долевого участия в строительстве № ДДУ0064-Ш-02/16 за период с 25 февраля 2016 года по 30 апреля 2017 года в размере 944 662 руб. 45 коп.

Согласно п. 9 ст. 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной названным Федеральным законом.

В соответствии со ст. 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Согласно п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Учитывая вышеизложенные нормы права, суд находит обоснованным требование истца о взыскании компенсации морального вреда, полагает необходимым с учетом принципа разумности и справедливости взыскать с ООО «Шлиссельбург» в пользу Денисова Р.А. компенсацию морального вреда в размере 40 000 руб.

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Как разъяснено в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя статью 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, следует учитывать, что по общему правилу лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Возмещение убытков в меньшем размере возможно в случаях, предусмотренных законом или договором в пределах, установленных гражданским законодательством.

Из материалов дела следует, что 25 февраля 2016 года между Денисовым Р.А. (заемщик) и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (кредитор) был заключен кредитный договор № 1635001/0103, по условиям которого истцу был предоставлен кредит в сумме 2 400 000 руб., под 10,9 % годовых.

Кредитный договор был заключен истцом для целевого использования, а именно для приобретения заемщиком в собственность квартиры, расположенной по строительному адресу: Ленинградская область, Кировский район, гор. Шлиссельбург, кадастровый XXX на основании заключенного с ООО «Шлиссельбург» 25 февраля 2016 года договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома.

Между тем, как установлено в ходе судебного разбирательства, ответчик квартиру истцу не передал, денежные средства не возвратил, в связи с чем, истец вынужден был нести убытки в виде уплаты процентов по кредитному договору за квартиру, которую в собственность не получил.

Согласно представленной в материалы дела справке из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» сумма уплаченных истцом процентов по кредиту за период с 03 сентября 2014 года по 04 июля 2016 года составила 344 223 руб. 57 коп. (л.д. 139-142). Указанные расходы были понесены истцом исключительно в связи с заключением с ответчиком договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома.

При таких обстоятельствах, суд находит законным и обоснованным требование истца о взыскании с ответчика убытков в виде уплаченных процентов по кредиту в размере 344 223 руб. 57 коп.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

С учетом размера удовлетворенных требований, размер штрафа составляет 2 221 236 руб.76 коп. (3 113 587 руб. 50 коп.+ 944 662 руб. 45 коп. + 344 223 руб. 57 коп. + 40 000 руб.) / 2.

Вместе с тем, в силу ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Исходя из смысла приведенных выше норм и разъяснений, учитывая статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд считает необходимым снизить размер штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Принимая во внимание компенсационную природу штрафа, которая направлена на восстановление прав потребителя, нарушенных вследствие ненадлежащего исполнения обязательства, а не служит средством его обогащения, суд полагает необходимым снизить размер штрафа до 500 000 руб., взыскав по 250 000 руб. штрафа в пользу Денисова Р.А. и Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Диалог».

Учитывая результат рассмотрения настоящего дела, с ответчика в пользу бюджета Санкт-Петербурга подлежит взысканию государственная пошлина пропорционально удовлетворенным исковым требованиям в размере 30 712 руб. в соответствии со ст. ст. 98, 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 12-14, 56-57, 67-78, 167, 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ

Иск Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Диалог», действующей в интересах Денисова Р.А к Обществу с ограниченной ответственностью «Шлиссельбург» о защите прав потребителя – удовлетворить частично.

Расторгнуть договор от 25 февраля 2016 года № ДДУ0064-Ш-02/16 об участии в долевом строительстве и договор от 25 февраля 2016 года № ДДУ0065-Ш-02/16 об участии в долевом строительстве, заключенные между Денисовым Р.А и Обществом с ограниченной ответственностью «Шлиссельбург».

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Шлиссельбург» в пользу Денисова Р.А денежные средства, уплаченные по договору от 25 февраля 2016 года № ДДУ0064-Ш-02/16 об участии в долевом строительстве, в размере 3 113 587 руб. 50 коп., проценты за пользование чужими денежные средства в размере 944 662 руб. 45 коп., убытки в размере 344 223 руб. 57 коп., компенсацию морального вреда в размере 40 000 руб., штраф в размере 250 000 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Шлиссельбург» в пользу Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Диалог» штраф в размере 250 000 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Шлиссельбург» в пользу дохода бюджета Санкт-Петербурга государственную пошлину в размере 30 712 руб.

В оставшейся части в иске Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Диалог», действующей в интересах Денисова Р.А – отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца с момента составления мотивированного решения суда путем подачи апелляционной жалобы в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга.

Судья