Решение суда о взыскании неустойки за нарушение сроков сдачи работ № 2-2941/2017

Дело № 2-2941/2017

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 июля 2017 года г.Ростов-на-Дону

Пролетарский районный суд г.Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Юрченко Т.В.,

при секретаре Полиновой Н.А., с участием Зенкова А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Соколовой Е.А. к ИП Насирову А. Т-О о взыскании неустойки за нарушение сроков сдачи работ,

УСТАНОВИЛ:

Соколова Е.А. обратилась в суд с иском к ИП Насирову А.Т.-О. о защите прав потребителя, указав в обоснование требований, что между сторонами был заключен договор от 15.10.2013г., в соответствии с п.1.1 которого истец поручила, а ответчик принял на себя обязательство по изготовлению и установке пяти уличных брошированных дверей из ясеня, стоимостью 255 000 руб. со стоимостью монтажа 15 000 руб. Срок выполнения работ в цеху составлял 95 рабочих дней, а срок монтажа 10 рабочих дней.

Согласно п. 1.3. договора Соколова Е.А. внесла ИП Насирову аванс в размере 190 000 руб.

Согласно п. 4.1., п. 4.2. договора по окончании работ подрядчик сразу же уведомляет заказчика о завершении работ, а заказчик обязуется в течение одного рабочего дня просмотреть выполненные работы, подписать акт о выполненных работах и рассчитаться за их выполнение с подрядчиком.

Ответчик должен был окончить и передать работы истцу не позднее 24.03.2014г., т.е. спустя 105 рабочих дней, однако нарушил срок выполнения работ, допустив просрочку в количестве 1040 дней за период с 25.03.2014г. по 28.01.2017г. На претензию о выплате неустойки, направленную 27.01.2017г. и полученную им 03.02.2017г., мотивированного ответа не последовало, в добровольном порядке требования не удовлетворены.

Истец считает, что по п. 5 ст. 28 Закона №2300-1 «О защите прав потребителей» за нарушение сроков окончания работ размер неустойки составляет 190 000 руб. * 3% * 1040 дн. = 5 928 000 руб.

Также между сторонами 05.10.2013г. был заключен договор, в соответствии с п.1.1 которого истец поручила, а ответчик принял на себя обязательство по изготовлению и установке лестницы (ступень + подступенник) из ясеня на один этаж в каминный зал с балясинами и стеновыми панелями, а за выполненную работу Соколова Е.А. согласно п. 1.2. договора выплачивает ИП Насирову 260 000 руб., из которых 220 000 руб. стоимость комплектующих лестницы и панелей, 40000 руб. стоимость монтажа лестницы и панелей.

В соответствии с п.1.3 договора от 05.10.2013г. Соколова Е.А. внесла ИП Насирову аванс в размере 180 000 руб.

Срок выполнения работ в цеху, согласно п. 1.4. договора составлял 90 рабочих дней, а срок монтажа 12 рабочих дней. Согласно п. 4.1., п. 4.2. договора от 05.10.2013г. ИП Насиров должен был окончить и передать работы Соколовой Е.А. не позднее 08.03.2014г., т.е. спустя 102 рабочих дня.

На претензию о выплате неустойки по договору от 05.10.2013г., направленную 27.01.2017г. и полученную ответчиком им 03.02.2017г., мотивированного ответа не последовало, в добровольном порядке требования не удовлетворены.

Истец считает, что в связи с нарушением срока окончания выполнения работ, допустив просрочку в количестве 903 дня за период с 09.03.2014г. по 28.01.2017г. ответчик должен выплатить ей неустойку в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона №2300-1 «О защите прав потребителей» в размере составляет 180 000 руб. * 3% * 903 дн. = 4876 200 руб.

Кроме того, 11.03.2015г. между сторонами был заключен договор, в соответствии с п.1.1 которого истец поручила, а ответчик принял на себя обязательство по изготовлению и монтажу дверей (порогов) согласно спецификации стоимостью 220000 руб.

В соответствии с п.1.3 этого договора Соколова Е.А. внесла ИП Насирову аванс в размере 154 000 руб.

Согласно п. 1.4. договора от 11.03.2015г. срок выполнения работ в цеху до 15.04.2015г. Ответчик должен был уведомить заказчика о завершении работ, а заказчик в течение одного рабочего дня просмотреть выполненные работы, подписать акт о выполненных работах и рассчитаться за их выполнение с подрядчиком.

Однако ИП Насиров А.Т. до настоящего времени принятые на себя обязательства по договору от 11.03.2015г. не выполнил, также как и по договорам от 15.10.2013г., от 05.10.2013г., работы по актам истцу не передал.

По расчету истца за нарушение сроков окончания работ по договору от 11.03.2015г. за период с 16.04.2015г. по 28.01.2017г. размер неустойки по п. 5 ст. 28 Закона №2300-1 «О защите прав потребителей» составляет 154 000 руб. * 3% * 653 дн. = 3016860 руб.

Ссылаясь на изложенные обстоятельства, Соколова Е.А. просит взыскать с ИП Насирова А.Т.-О. в свою пользу неустойку за нарушение сроков сдачи работ по договору от 15.10.2013г. в размере 190000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, неустойку за нарушение сроков сдачи работ по договору от 05.10.2013г. в размере 180000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, неустойку за нарушение сроков сдачи работ по договору от 11.03.2015г. в размере 154 000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Истец Соколова Е.А. и ответчик ИП Насиров А.Т.-О., извещенные надлежащим образом, в судебное заседание не явились, о причинах своей неявки не сообщили, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие в порядке ст. 167 ГПК РФ.

В судебном заседании представитель истца Зенков А.Н., действующий на основании доверенности, исковые требования поддержал по изложенным в иске основаниям, настаивал на их удовлетворении в полном объеме. Пояснил, что до настоящего времени ответчиком работы не выполнены и не переданы в полном объеме. Частично выполненный объем работ не соответствует условиям договора, ответчиком нарушены положения ст. 722, 723 ГК РФ, от подписания промежуточных актов он отказался, ответ на претензии, направленные ответчику не поступил.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В силу статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По правилам статьи 703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Согласно ст. 310 ГК РФ, не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства.

В силу п. 1 абз. 2 ст. 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 1 статьи 27 Закона РФ N 2300-1 предусмотрено, что исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В со ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Судом установлено, что 15.10.2013г. между Соколовой Е.А. и ИП Насировым А.Т.-О. заключен договор, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по изготовлению и установке пяти уличных дверей из ясеня толщиной 60 мм. Размеры двери 2400*1000 мм, возможны мелкие технические согласования которые не будут влиять на стоимость заказа. Фурнитура (навесы, замки и ручки) в стоимость изделия не входят. Двери брошированные (искусственно состарена и выделена структура дерева). Все двери с наплавом (дверное полотно нахлестывается на коробку). Внешний вид дверей прорисован в приложении к договору. За выполнение работ заказчик обязуется выплатить продавцу 270000 руб.

Из п.1.3 договора следует, что ответчик получил аванс в размере 70% в сумме 190000 руб.

Согласно п.1.4 договора срок выполнения работ в цеху 95 рабочих дней с момента получения аванса. Согласно п.1.5 срок монтажа 10 рабочих дней.

В соответствии с п.1.6 договора при завозе изделий на объект заказчик в течение одного рабочего дня принимает их качество и рассчитывается за выполненную работу в размере оставшихся 30% от стоимости изделий. Подписывается акт о выполненных работах и изделия передаются заказчику. Остаточная стоимость за монтаж оплачивается после завершения монтажа 30%. Заказчик в течение одного рабочего дня принимает качество выполненного монтажа, подписывается акт о выполненных работах. В п.4.1 предусмотрено, что по окончании работ подрядчик сразу уведомляет заказчика о завершении работ в устной форме.

Согласно п.4.2 заказчик обязуется в течение одного рабочего дня посмотреть выполненные работы, подписать акт о выполненных работах и рассчитаться за и их выполнение с подрядчиком (л.д.5-6).

28.01.2017г. истцом была направлена в адрес ИП Насирова А.Т. претензия о нарушении прав потребителя и выплате неустойки по договору от 15.10.2013г. за период просрочки с 25.03.2014г. по 28.01.2017г. в сумме 270000 руб. (л.д.14-15,20).

Ответчиком представлены фотографии двух уличных дверей (л.д.59-60). Между тем каких-либо доказательств того, когда они были установлены и доказательства установки остальных дверей по договору суду не представлено.

Также ответчиком не было представлено доказательств, что нарушение сроков выполнения работы произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя, либо уклонения истца от подписания актов о выполненных работах ответчиком.

05.10.2013г. между Соколовой Е.А. и ИП Насировым А.Т.-О. заключен договор, по которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по изготовлению и установке лестницы (ступень + подступенник) из ясеня на один этаж в каминный зал, балясин на ограждение лестницы круглых с канелюрами по вертикали 900*60*60, столбов 1100*140*140, верхнего ограждения длинной 1100 мм, ступеней толщиной 38-40 мм, подступенников толщиной 16-18 мм, по левой стене лестницы стеновые панели высотой 1000 мм толщиной 50 мм. Заполнение панелей ясеневая фанера толщиной 10 мм. Все остальные детали панелей изготавливаются из массива ясеня.

Согласно п.1.2 договора от 05.10.2013г. за выполненную работу заказчик обязуется выплатить подрядчику 260000 руб. Из них стоимость комплектующих лестницы и панелей составляет 220000 руб., стоимость монтажа 40000 руб.

Из п.1.3 договора следует, что ответчик получил аванс в размере 70% в сумме 180000 руб.

Согласно п.1.4 договора срок выполнения работ в цеху 90 рабочих дней с момента получения аванса. Срок монтажа 12 рабочих дней (п.1.5).

В соответствии с п.1.6 договора при завозе изделий на объект заказчик в течение одного рабочего дня принимает их качество и рассчитывается за выполненную работу в размере оставшихся 30% от стоимости изделий. Подписывается акт о выполненных работах и изделия передаются заказчику. Остаточная стоимость за монтаж оплачивается после завершения монтажа 30%. Заказчик в течение одного рабочего дня принимает качество выполненного монтажа, подписывается акт о выполненных работах. В п.4.1 предусмотрено, что по окончании работ подрядчик сразу уведомляет заказчика о завершении работ в устной форме (л.д.8-11).

28.01.2017г. истцом была направлена в адрес ИП Насирова А.Т. претензия о нарушении прав потребителя и выплате неустойки по договору от 05.10.2013г. за период просрочки с 09.03.2014г. по 28.01.2017г. в сумме 220000 руб. (л.д.16-17,21).

Ответчиком представлены две фотографии лестницы с балясинами и панелями (л.д.61-62). Однако, каких-либо доказательств того, когда и где они были установлены им не представлено, как и доказательств уклонения истца от подписания актов о выполненных работах.

Помимо этого 11.03.2015г. между Соколовой Е.А. и ИП Насировым А.Т.-О. заключен договор, согласно условий которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по изготовлению и монтажу дверей (порогов) согласно спецификации, а заказчик обязуется выплатить подрядчику за выполненную работу 220000 руб.

В соответствии со спецификацией ответчик обязался изготовить две двери (кладовая и тамбур), 4 портала и пороги из ясеня по указанным размерам и установить на объекте по адресу: <адрес>. (л.д.12-13).

Согласно п.1.3 договора аванс в размере 70% в сумме 154000 руб. подрядчик получил, что также подтверждается квитанцией-договором № от 11.03.2015г. (л.д.40).

Согласно п.1.4 договора срок выполнения работ до 15 апреля.

В соответствии с п.1.6 договора от 11.03.2015г. при завозе изделий на объект заказчик в течение одного рабочего дня принимает их качество и рассчитывается за выполненную работу в размере оставшихся 20% от стоимости изделий. Подписывается акт о выполненных работах и изделия передаются заказчику. Остаточная стоимость за монтаж оплачивается после завершения монтажа 10%. Заказчик в течение одного рабочего дня принимает качество выполненного монтажа, подписывается акт о выполненных работах.

В п.4.1 предусмотрено, что по окончании работ подрядчик сразу уведомляет заказчика о завершении работ в устной форме.

В нарушение положений требований ст. 56 ГПК РФ ответчиком не представлено каких-либо доказательств исполнения своих обязательств по указанному договору от 11.03.2015г. либо уклонения истца от подписания актов о выполненных работах, а также того обстоятельства, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

В связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств по договору от 11.03.2015г. истцом 28.01.2017г. в его адрес была направлена претензия с требованием выплатить неустойку в размере 220000 руб. в течение 10 дней за период просрочки выполнения работ с 16.04.2015г. по 28.01.2017г. (л.д.18-19,22-25). Все претензии были получены ответчиком 03.02.2017г.

Представленный истцом расчет неустойки за указанный им период просрочки является арифметически верным, соответствует закону, ответчиком не оспаривался, в связи с чем суд полагает возможным положить его в основу решения в части определения размера подлежащей взысканию суммы неустойки.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о нарушении ответчиком сроков выполнения работ и наличии оснований для привлечения его к ответственности в виде неустойки за нарушение срока выполнения работ, предусмотренного договором от 15.10.2013г. за период просрочки с 25.03.2014г. по 28.01.2017г. в сумме 190000 руб., за нарушение срока выполнения работ, предусмотренного договором от 05.10.2013г. за период просрочки с 09.03.2014г. по 28.01.2017г. в сумме 180000 руб., за нарушение срока выполнения работ, предусмотренного договором от 05.10.2013г. за период просрочки с 16.04.2015г. по 28.01.2017г. в сумме 154000 руб.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку в добровольном порядке ответчиком требования потребителя об уплате неустойки, изложенные в претензиях от 27.01.2017г. не были удовлетворены, то с ИП Насирова А.Т.-О. подлежит в пользу истца взысканию штраф от суммы, присужденной судом в пользу потребителя по каждому из договоров, в том числе в сумме 95 000 руб. из расчета 190 000 руб. х 50%, в сумме 90000 руб. из расчета 180000 руб. х 50%, штраф в сумме 77000 руб. из расчета 154000 руб. х 50%.

В силу части 1 статьи 103 ГПК РФ, подпункта 8 пункта 1 статьи 333.20 части второй НК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, по формуле, установленной ст. 333.19 НК РФ, в сумме 11060 руб.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ,

РЕШИЛ

Исковые требования Соколовой Е.А. к ИП Насирову А.Т-О. -удовлетворить.

Взыскать с ИП Насирова А.Т-О. в пользу Соколовой Е.А. неустойку за нарушение сроков сдачи работ по договору от 15.10.2013г. в сумме 190 000 руб., штраф в сумме 95000 руб., неустойку за нарушение сроков сдачи работ по договору от 05.10.2013г. в сумме 180 000 руб., штраф в сумме 90000 руб., неустойку за нарушение сроков сдачи работ по договору от 11.03.2015г. в сумме 154 000 руб., штраф в сумме 77000 руб., а всего 786000 рублей.

Взыскать с ИП Насирова А.Т-О. в доход местного бюджета госпошлину в размере 11 060 рублей.

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Пролетарский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 07.08.2017г.

Судья: