Решение суда о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа № 2-1160/2017 ~ М-721/2017

ДД.ММ.ГГГГ

Приокский районный суд города Нижнего Новгорода в составе:

председательствующего судьи: Кшнякиной Е.И.

при секретаре: Яцкевич Т.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Самарцевой О.В. к обществу с ограниченной ответственностью Фирма "С" о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Самарцева О.В. обратилась в суд с иском к ответчику с вышеуказанными требованиями.

В обоснование иска ссылается на то, что ДД.ММ.ГГГГ между Самарцевой О. В. и ООО "С" был заключен договор № ... об участии в долевом строительстве жилого дома. Стоимость доли в виде будущей квартиры по названному договору составила ... рублей (п. 4.1 договора). Обязательство истицы по оплате объекта строительства было исполнено в полном объёме.

Пунктом 5.2.1 договора № ... от ДД.ММ.ГГГГ срок передачи объекта долевого строительства установлен на ДД.ММ.ГГГГ.

Объект долевого строительства был передан ответчиком истице лишь ДД.ММ.ГГГГ, то есть на ... день позже установленного договором срока.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ размер начисленной неустойки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (... день) составил ... рублей ... копеек (... руб. * 10 % * ... дн. /150).

На предложение истицы в добровольном порядке оплатить неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств застройщик ответил отказом.

Размер причинённых нравственных страданий, вызванных переживанием в связи неизвестностью правовой судьбы сдаваемой государственной комиссии многоквартирного жилого дома <адрес>, оценивается Самарцевой О.В. в ... рублей.

Основывая свои требования на нормах закона ст.ст. 309, 330 Гражданского кодекса 6, 10 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и ст. 13, 15 ФЗ "О защите прав потребителей", истец просит взыскать с ООО "С" в пользу Самарцевой О.В. ... рублей ... копеек пеней за нарушение сроков исполнения обязательства, ... рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 50 % (л.д. ...).

В судебное заседание Самарцева О.В. не явилась, извещена надлежащим образом под роспись (л.д. ...), просила рассмотреть дело в свое отсутствие (л.д. ...).

Представитель истца Самарцев А.А., действующий по доверенности (л.д. ...), исковые требования поддержал в полном объеме, возражал против снижения размера взыскиваемой неустойки.

Представитель ответчика Дудкин Л.И., действующий по ордеру (л.д. ...) и доверенности (л.д. ...), исковые требования признал частично, представил письменные возражения на иск, в которых указал, что согласно условиям договора долевого участия Общество обязано передать Истцу в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. квартиру, расположенную в 6-10 этажном жилом доме, по адресу: <адрес>. В указанный срок квартира не была передана истцу ввиду незаконного бездействия органа строительного надзора - Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области, выразившегося в незаконном переносе сроков итоговой проверки 6-10 этажного дома. Решением Арбитражного суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ. по делу № ... бездействие Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области, выразившееся в не проведении итоговой проверки в отношении объекта капитального строительства - 6-10 этажный 6 секционный жилой дом, расположенного по адресу: <адрес> признано незаконным. Незаконное бездействие Инспекции государственного строительного надзора является обстоятельством, которое стороны не могли предвидеть и предотвратить. Со стороны Общества предприняты все меры, необходимые для защиты прав дольщиков. Общество проводило собрания дольщиков по вопросу незаконных действий Инспекции. Собрание дольщиков направило письмо в администрацию Президента РФ с просьбой помочь в борьбе с незаконными действиями госоргана. В результате, действия Инспекции были признаны незаконными. Каких-либо неблагоприятных последствий для участника долевого строительства вследствие нарушения застройщиком срока передачи объекта строительства не наступило. Дольщики получили квартиру и стали делать в ней ремонт. Таким образом, просрочка в передаче объекта долевого участия со стороны Общества допущена не по его вине, что позволяет снизить неустойку. Также просил учесть неблагоприятную ситуацию на рынке первичного жилья. По данным различных статистических агентств первичный рынок жилья просел на 20 - 30 процентов. У застройщиков не хватает средств для достройки уже начатых объектов. Громкие банкротства таких крупных застройщиков как "СУ" тому свидетельство. У ООО Фирма "С" на стадии строительства находится ещё один многоэтажный дом по <адрес> строительного надзора, ООО Фирма "С" несёт многомиллионные убытки, вызванные взысканием неустоек за просрочку в передаче объектов долевого участия. Ситуация для Общества усугубляется полной стагнацией рынка жилья. Чтобы не допустить банкротство организации, в которой трудятся десятки работников, которая отвечает за сдачу объекта перед новыми дольщиками, просил учесть данные обстоятельства при вынесении решения. Неустойка является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, направленной на восстановление нарушенного права. На основании изложенного, просил снизить неустойку в связи незаконными действиями Инспекции строительного надзора, повлекшими задержку срока ввода объекта в эксплуатацию и передачу объектов долевого участия дольщикам; снизить штраф, предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей»; снизить размер компенсации морального вреда (л.д. ...).

Выслушав представителя истца, представителя ответчика исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к следующему.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

2. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

3. При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

       Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу п. 1 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель…уполномоченный индивидуальный предприниматель) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

В соответствии со ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный договором о выполнении работ (оказании услуг).

Согласно п. 9 ст. 4 ФЗ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» к отношениям, вытекающим из договора заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство РФ о защите прав потребителей в части, не урегулированной указанным Федеральным законом.

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона РФ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» по договору участия в долевом строительстве (далее - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

В соответствии со ст. 6 ч. 1, 2 Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, предусмотренного договором.

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку ( пени ) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка ( пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Пунктом 1 статьи 314 ГК РФ предусмотрено, что если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения, обязательство подлежит исполнению в этот день. То есть днем исполнения обязательства является день, в который обязательство должно быть исполнено.

Таким образом, по смыслу вышеуказанных норм, кредитор вправе требовать уплаты законной неустойки за нарушение сроков передачи участнику долевого объекта долевого строительства объекта долевого строительства, если такая передача не осуществлена в тот день, в который объект долевого строительства подлежал передаче.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. между ООО Фирма "С" и Самарцевой О.В. был заключен договор № ... об участии в долевом строительстве жилого дома, по условиям которого ООО Фирма "С" ( «Застройщик») привлекает денежные средства для строительства 6-10 этажного 6 секционного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> (адрес строительный) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома передает дольщику в собственность двухкомнатную квартиру № ..., расположенную на втором этаже 1 секции, жилой площадью ... кв.м, общей площадью с учетом площади лоджии ... кв.м, а дольщик обязалась уплатить обусловленную договором цену (... руб.) и принять квартиру в собственность. ( л.д. ... ).

Свои обязательства по финансированию строительства истец исполнила в установленные сроки и в полном объеме, что сторонами не оспаривается и подтверждается п. 4 договора приема-передачи квартиры в собственность от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. ...).

Согласно п.5.2.1 договора об участии в долевом строительстве жилого дома после получения застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию объекта застройщик обязан передать квартиру дольщику не позднее ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. ...).

Согласно п.5.2.7 договора об участии в долевом строительстве жилого дома застройщик после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязуется письменно не позднее, чем за 10 рабочих дней уведомить дольщика о дате и времени передачи квартиры и подписании договора приема-передачи квартиры в собственность (л.д. 7).

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ... получено застройщиком ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. ...).

Договор приема-передачи квартиры <адрес> ( почтовый адрес) в собственность подписан ДД.ММ.ГГГГ (л.д. ...).

Таким образом, ответчик нарушил сроки сдачи дома в эксплуатацию и передачи квартиры истцу по акту приема-передачи.

В соответствии с п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Вместе с тем, в силу п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Доводы представителя ответчика о том, что квартира в установленный в договоре срок не была передана истцу ввиду незаконного действия органа строительного надзора, не могут служить основанием для освобождения застройщика от ответственности за нарушение прав потребителя. В договоре указана дата передачи застройщиком квартиры дольщикам - не позднее ДД.ММ.ГГГГ. (п. 5.2.1). При этом застройщик взял на себя все риски, связанные с задержкой передачи квартиры, в том числе с несвоевременным получением разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. Обязательства по передаче квартиры в установленный в договоре срок исполнены ответчиком не были. Нарушение застройщиком установленного договором срока сдачи объекта строительства привело к нарушению прав потребителя.

В связи с просрочкой ООО Фирма "С" исполнения обязательств по передаче объекта долевого строительства, Самарцева О.В. направила в адрес ответчика претензию о выплате неустойки за период просрочки с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ в размере ... руб. Направленная в адрес ответчика претензия о выплате неустойки осталась без ответа (л.д....).

Истец просит взыскать неустойку за ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по передаче квартиры, за период просрочки с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. - ... день.

Расчет неустойки:

... руб. х 11 % : 150 х ... дн. = ... руб.

Между тем, истец просит взыскать неустойку из расчета ключевой ставки, равной 10% в размере ... руб.

Суд не находит оснований выйти за пределы заявленных исковых требований.

Статьей 330 ГК Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 21 декабря 2000 года N 263-О разъяснил, что предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств направлена против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть по существу - на реализацию требования статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в пункте 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет не о праве суда, а по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что исключает для истца возможность неосновательного обогащения за счет ответчика путем взыскания неустойки в завышенном размере.

Исходя из вышеизложенного, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 22 апреля 2004 года N 154-О, положение абзаца первого пункта 1 статьи 23 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", устанавливающее размер неустойки за каждый день просрочки, применяется в системной взаимосвязи с пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая закрепляет право суда уменьшить размер подлежащей взысканию неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и, по существу, предписывает суду устанавливать баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Аналогичная позиция изложена Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 24 июня 2009 года N 11-П, в соответствии с которой в силу статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации исходящее из принципа справедливости конституционное требование соразмерности установления правовой ответственности предполагает в качестве общего правила ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Следуя принципу разумности и справедливости, учитывая несоразмерность заявленной ко взысканию неустойки последствиям нарушенного обязательства, обстоятельства дела и степень вины застройщика, а также принимая во внимание, что просрочка исполнения ответчиком обязательств перед истцом составила около трех месяцев, суд полагает возможным в порядке ст. 333 ГК РФ снизить сумму неустойки до ... рублей.

В соответствии со ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем …) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

С учетом разъяснений, данных в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", согласно которым при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Таким образом, при установлении нарушений судом прав истца, как потребителя, законом презюмируется причинение последнему ответчиком морального вреда. Поскольку факт нарушения прав истца, как потребителя, нашел подтверждение в ходе судебного разбирательства, то в силу вышеприведенной нормы права имеются основания для возмещения истцу морального вреда.

В результате неисполнения ответчиком обязательств по срокам сдачи дома в эксплуатацию и передачи квартиры истцу в собственность, Самарцевой О.В. были причинены нравственные страдания, она лишены возможности нормально пользоваться приобретенным жильем и оформить право собственности на квартиру, стоимость которой полностью оплатила по договору об участии в долевом строительстве.

С учетом степени вины и характера причиненных истцу страданий, требований разумности и справедливости, суд определяет к взысканию в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме ... рублей.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В силу п.46 вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Сумма штрафа составит: (... руб. + ... руб.) : 2 = ... руб.

В соответствии со ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно ст. 103 ГПК РФ с ответчика следует взыскать государственную пошлину в доход государства в размере ... руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ

Иск Самарцевой О.В. удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Фирма "С" в пользу Самарцевой О.В. неустойкуза нарушение сроков исполнения обязательств по договору об участии в долевом строительстве жилого дома № ... от ДД.ММ.ГГГГ. в размере ... рублей; компенсацию морального вреда в сумме в ... руб.; штраф в размере ... руб.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Фирма "С" государственную пошлину в доход государства в сумме ... руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Нижегородского областного суда в течение месяца через Приокский районный суд г. Нижнего Новгорода.

Судья:                      Е.И.Кшнякина