Решение суда о возложении обязанности осуществить технологическое присоединении к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа № 2-3423/2017 ~ М-2147/2017

№ 2-3423/2017

копия

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 сентября 2017 года Железнодорожный районный суд г. Красноярска в составе председательствующего судьи Смирновой И.С.,

при секретаре Медельской А.В.,

с участием представителя истца Галузина А.В. по определению суда,

представителя ответчика ПАО «МРСК Сибири» Селиванова А.А., действующего на основании доверенности № 24/143 от 28.04.2017 года, действительной по 25.04.2019 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ивановой Л. Г. к Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединении к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Иванова Л.Г. обратилась в суд с иском к ПАО «МРСК Сибири», в котором просит обязать ПАО «МРСК Сибири» осуществить технологическое присоединение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровым номер земельного участка №, к электрическим сетям, по условиям Договора № 20.2400.6015.15 от 20.07.2015 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного между ПАО «МРСК Сибири» и Ивановой Л.Г., взыскать с ПАО «МРСК Сибири» в пользу Ивановой Л.Г. компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 348,19 рублей, штрафа.

В обоснование заявленных требований истец указала, что между Ивановой Л.Г. и ПАО «МРСК Сибири» 20.07.2015 года заключен договор № 20.2400.6015.15 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, принадлежащих истцу на праве собственности. Согласно условиям, сетевая организация приняла на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, электроустановки жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства. Ответчик обязался в течение 6 месяцев со дня заключения договора выполнить мероприятия по технологическому присоединению, однако, до настоящего времени свои обязательства не исполнил. Истцом свои обязательства по договору были исполнены в полном объеме, а именно внесена плата за подключение, а также во исполнение технических условий был установлен прибор учета, который был допущен к эксплуатации. Однако ответчиком, в нарушение условий заключенного договора, подключения жилого дома истца к электрическим сетям до настоящего времени не выполнено.

Истец Иванова Л.Г., представитель истца Галузин А.В. по определению суда, заявленные исковые требования поддержали в полном объеме по вышеизложенным основаниям.

Представитель ответчика ПАО «МРСК Сибири» Селиванов А.А., действующий на основании доверенности № 24/143 от 28.04.2017 года, действительной по 25.04.2019 года, заявленные исковые требования не признал, указал на то, что неустойку надлежит исчислять только с даты исполнения истцом технических условий, до указанной даты истец также не исполнял условия договора.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 56 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющей принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Согласно положениям п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 года утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения), которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Согласно аб.2 п.3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п.6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Анализ положений пунктов 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения позволяет прийти к выводу о том, что сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, и мощность которых составляет до 15 кВт.

В силу п.16.3 Правил технологического присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Согласно ст. 307 ГК РФ (в редакции до 08.03.2015 года) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ (в редакции до 08.03.2015 года) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Обязательство прекращается надлежащим исполнением (ст. 408 ГК РФ).

Согласно п.п.1, 2 ст. 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ПАО «МРСК Сибири» является территориальной сетевой организацией, зарегистрировано в качестве юридического лица 04.07.2005 года, основным видом деятельности которого является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Как установлено судом и следует из материалов дела, между ПАО «МРСК Сибири» и Ивановой Л.Г. 20.07.2015 года заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.6015.15.

Согласно п.п. 1, 2 настоящего договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по оказанию услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, а именно, жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка: №, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

Согласно п. 3 договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагается присоединяемый объект.

Из материалов дела следует, что в соответствии со свидетельством от 25.01.2012 года о государственной регистрации права Иванова Л.Г. на основании декларации об объекте недвижимого имущества от 30.05.2015 года, договора купли-продажи земельного участка от 29.12.2011 года, является правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, площадью № кв.м.

На основании п. 5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.6015.15 от 20.07.2015 года срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

В соответствии с п. 4 указанного договора технические условия на технологическое присоединение являются неотъемлемой частью договора, и срок их действия составляет 5 лет со дня заключения договора.

Согласно п. 10 технических условий от 20.07.2015 года, являющихся приложением № 1 к договору об осуществлении технологического присоединения № 20.2400.6015.15 от 20.07.2015 года, сетевая организация осуществляет: фактические действия по проектировке и строительству ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 64-1-58 до границы земельного участка заявителя. Номер отпаечной опоры, марку и сечение провода, необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 64-1-58 определить проектом.

В силу п. 11 данных технических условий, заявитель осуществляет: монтаж измерительного комплекса учета энергии, соответствующего требованиям «основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусматривающий возможность его опломбирования. Ввод щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки.

В соответствии с актом № 5373 от 22.03.2016 года допуска прибора учета к эксплуатации, составленным при участии истца и сотрудника ПАО «МРСК Сибири», прибор учета электроэнергии, установленный в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, соответствует требованиям нормативно-технической документации, пригоден для осуществления расчетов за потребленную электроэнергию и оказанные услуги по передаче электроэнергии, допущен в эксплуатацию.

Пунктами 10 и 11 договора установлено, что размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей, в том числе НДС 18 % в сумме 83,90 рублей. Внесение платы осуществляется в следующем порядке:

- 10 % платы в размере 55 рублей, в том числе НДС 18 % в размере 8,39 рублей в течение 15 календарных дней со дня заключения договора;

- 30% платы в размере 165 рублей, в том числе НДС 18 % в размере 25,17 рублей в течение 60 календарных дней со дня заключения договора;

- 20 % платы в размере 110 рублей, в том числе НДС 18 % в размере 16,78 рублей в течение 180 календарных дней со дня заключения договора;

- 30 % платы в размере 165 рублей, в том числе НДС 18 % в размере 25,17 рублей в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения;

- 10 % платы в размере 55 рублей, в том числе НДС 18 % в размере 8,39 рублей в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Выполнение условий по оплате стоимости услуг по технологическому присоединению, установленных п. 11 договора на технологическое присоединение, подтверждено представленным истцом чеком-ордером от 20.07.2015 года на сумму 550 рублей.

04.03.2016 года истец письменно уведомила ответчика, путем подачи соответствующего заявления, о выполнении ей, возложенных на нее обязанностей согласно технических условий по договору № 20.2400.6015.15 от 20.07.2015 года об осуществлении технологического присоединения, требуя ответчика исполнить свои обязательства по указанному договору, и присоединить к электрическим сетям жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>

Пунктом 8 договора стороны предусмотрели обязанности заявителя, среди которых предусмотрена обязанность исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, после чего, уведомить об этом сетевую организацию.

Пунктом 6 договора установлена обязанность сетевой организации в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку их выполнения, провести осмотр; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), с соблюдением срока, установленного пунктом 5 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

06.10.2016 года ПАО «МРСК Сибири» дан ответ на обращение Ивановой Л.Г., которым последняя уведомлена о том, что разработана проектная документация по спорному объекту, выполнены строительно-монтажные работы, ведется согласование актов рабочей комиссии, ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию 4 квартал 2016 года.

Ответчиком в материалы дела представлен приказ от 05.07.2017 года № 528-пр, согласно которому, ПАО «МРСК Сибири» принято решение о введении в эксплуатацию принятии в состав основных средств объект нового строительства (приложение №19) ВЛ-0,4 кВ Л 1 от оп.№ 7 (ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 64-1-59) – оп.№ 12, расположенный по адресу: <адрес>.

Однако, ответчиком указанная обязанность в установленный договором № 20.2400.6015.15 от 20.07.2015 года срок не исполнена, присоединение энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям не произведено до настоящего времени. Ответчиком каких-либо иных доказательств опровергающих указанные обстоятельства не представлено.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения требований Ивановой Л.Г. и возложении на ПАО «МРСК Сибири» обязанности осуществить технологическое присоединение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, к электрическим сетям, по условиям договора № 20.2400.6015.15 от 20.07.2015 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и техническим условиям, являющимся приложением № 1 к указанному договору, поскольку факт неисполнения ответчиком в срок 6 месяцев обязательств по договору установлен и подтвержден материалами дела, сведения об исполнении обязательств в настоящее время стороной ответчика не представлены.

При этом, судом установлено, что истцом обязательства по оплате договора исполнены в полном объеме, что ответчиком не оспорено. Вины истца в нарушении ответчиком сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, суд не находит.

Выполнение условий по оплате стоимости услуг по технологическому присоединению, подтверждается чеком-ордером от 22.09.2015 года на сумму 550 рублей.

Как следует из положений ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Исходя из ст. 210 ГПК РФ исполнение решения суда связано с моментом вступления его в законную силу.

При этом по смыслу закона срок исполнения решения подлежит установлению относительно момента его вступления в законную силу (за исключением случаев, когда срок исполнения обязанности законодательно установлен конкретной датой).

С учетом конкретных обстоятельств, в частности, необходимости времени для разрешения вопроса по технологическому присоединению жилого дома к электрическим сетям, мнения истца о сроке, объяснения представителя ответчика, указавшего на то, что фактически присоединение завершено, суд полагает возможным установить для ПАО «МРСК Сибири» срок не позднее одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу для исполнения возложенных на него обязанностей, принимая во внимание разумность его пределов, а также объективную необходимость защиты прав истца.

Разрешая требования истца о взыскании с ПАО «МРСК Сибири» неустойки за просрочку исполнения договора, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с п. 17 договора № 20.2400.6015.15 от 20.07.2015 года, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки. Условие договора соответствует требованиям закона.

В соответствии с пп. "в" п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию неустойка за нарушение срока выполнения работ по договору за период времени с 21.01.2016 года (день следующий за днем окончания срока выполнения работ) по 06.07.2017 года (в соответствии с п. 3 ст. 196 ГПК РФ) количество дней просрочки 533, исходя из ставки рефинансирования, установленной на 20.07.2015 года (на дату заключения договора) в размере 8,25 % в сумме 338,59 рублей, согласно следующему расчету: 550 рублей х 0,014 х 8,25 % х 533 = 338,59 рублей.

На основании изложенного, с ПАО «МРСК Сибири» подлежит взысканию в пользу истца Ивановой Л.Г. неустойка в размере 338,59 рублей.

Доводы стороны ответчика об ином порядке исчисления неустойки, не нашли правового обоснования, кроме того суд указывает, что обязательства сторон договора по исполнению технических условий не взаимозависимы.

Правоотношения сторон в части, неурегулированной специальным законодательством, регулируются Законом РФ "О защите прав потребителей".

Поскольку специальным законодательством - Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 861, вопросы компенсации морального вреда, причиненного нарушением прав потребителя-гражданина не урегулированы, к спорным правоотношениям применимы положения ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей", согласно которой моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

На основании ст. 151 ГК РФ компенсация морального вреда возлагается судом на нарушителя в случае, если его действиями нарушаются личные неимущественные права гражданина, либо в других случаях, предусмотренных законом.

Согласно ч. 2 ст. 1099 ГК РФ, моральный вред, причиненный действиями, нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

Согласно ч. 2 ст. 1101 ГК РФ, размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Действиями ответчика, выразившимися в нарушении прав потребителя, на использование жилого дома по адресу <адрес>, Ивановой Л.Г. причинены нравственные страдания. Учитывая характер и степень перенесенных истцом нравственных страданий, причиненных нарушениями ее прав потребителя со стороны ПАО «МРСК Сибири», суд признает сумму компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей соответствующей требованиям разумности и справедливости, и взыскивает ее с ПАО «МРСК Сибири» в пользу Ивановой Л.Г.

Кроме того, согласно п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Учитывая, что до настоящего времени требования истца ответчиком не удовлетворены, с ответчика ПАО «МРСК Сибири» в пользу Ивановой Л.Г. подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных требований потребителя, что составляет 5 000 рублей (размер компенсации морального вреда взысканной судом) х 338,59 рублей (неустойка) х 50% = 2 669,29 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Учитывая, что истец освобождена от уплаты государственной пошлины, в силу закона, с ответчика в доход местного бюджета согласно ст. 333.19 НК РФ надлежит взыскать государственную пошлину в размере, подлежащем уплате при подаче данного искового заявления в размере 700 рублей (400 рублей – требование имущественного характера (неустойка) + 300 рублей – требование неимущественного характера).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ

Обязать публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в срок не позднее одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение жилого дома, расположенного по адресу: Россия, <адрес> кадастровый номер земельного участка № к электрическим сетям, по условиям Договора № 20.2400.6015.15 от 20.07.2015 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заключенного между ПАО «МРСК «Сибири» и Ивановой Л. Г..

Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в пользу Ивановой Л. Г. неустойку 338 рублей 59 копеек, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф за нарушение прав потребителя в размере 2 669,29 рублей, всего 8 007 рублей 88 копеек (восемь тысяч семь рублей 88 копеек).

Взыскать с открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 700 рублей (семьсот рублей).

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Железнодорожный районный суд г. Красноярска в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий И.С. Смирнова

Мотивированное решение изготовлено 12 сентября 2017 года.

Копия верна.

Судья И.С. Смирнова